2011年江苏造价员理论模拟试题共四套(共52页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。 A分部分项工程 B单项工程 C分项工程 D单位工程 2一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（ C ）特点。 A个别性 B差异性 C层次性 D动态性 3对工程量清单概念表述不正确的是（ B ）。 A工程量清单是包括工程数量的明细清单 B工程量清单也包括工程数量相应的单价 C工程量清单由招标人提供 D工程量清单是招标文件的组成部分 4我国工程造价管理体制改革的最终目标是（ D ）。 A加强政府对工程造价的管理 B企业自主报价，国家定额只作参考 C实行工程量清单计价 D建立以市场形成价格为主的价格机制 5下列哪项费用属于静态投资（ A ）。 A建筑安装工程费用 B价差预备费 C投资方向调节税 D建设期贷款利息 6在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（ D ）。 A 75%95% B35%75% C15%50% D5%35% 7 ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A采用先进技术 B招标竞价 C实施工程造价全过程控制 D技术与经济相结合 8工程造价咨询业的首要功能（ A ）。 A服务功能 B引导功能 C联系功能 D审核功能 9全国建设工程造价员管理暂行办法规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（ B ）。 A20学时 B30学时 C40学时 D60学时10我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A5 B10 C15 D20 11根据我省清单计价法的规定，（ B ）不属于措施项目费的内容。 A环境保护费 B低值易耗品摊销费 C临时设施费 D脚手架费 12在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（ D ）的现场管理人员的人工数确定。 A2% B3% C5% D10% 13我国进口设备采用最多的一种货价是（ A ）。 A装运港船上交货价（FOB） B目的港船上交货价（FOS） C离岸价加运费（C&F） D到岸价（CIF） 14某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（ D ）。 A112.5m3 B90m3/工日 C80m3/工日 D72m3 15地砖规格为200×200，灰缝1，其损耗率为1.5，则100地面地砖消耗量为（ B ）。 A2475块 B2513块 C2500块 D2462.5块 16工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ C ）费用中考虑。 A分部分项工程费 B零星工程项目费 C预留金 D.措施项目费 17工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（ C ）。 A项目编码统一 B项目名称统一 C计价依据统一 D工程量清单计算规则统一 18采用工程量清单计价，规费计取的基数是（ D ）。 A分部分项工程费 B人工费 C人工费机械费 D分部分项工程费措施项目费其他项目费19分部分项工程量清单项目编码为1，该项目为（ D ）工程项目。 A装饰装修工程 B建筑工程 C安装工程 D市政工程 20对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（ D ）。A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法 21可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。 A6 B12 C8 D10 22不平衡报价法又称（ B ）。 A先盈后亏法 B前重后轻法 C突然降价法 D增加建议法 23对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（ C ）合同。 A固定总价 B 固定单价 C.调值总价 D成本加酬金 24竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（ B ）天内进行核对审查并提出审查意见。 A20 B30 C45 D60 25包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（ ），不高于合同全额的（ C ）。 A10，20 B20，30 C10，30 D15，25 26某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60，预付备料款为25，当累计结算工程款为（ C ）时，开始扣回备料款。 A180万元 B600万元 C700万元 D720万元 27合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D ）。 A按审价部门提出的价格调整 B按发包人指定的价格调整 C按设计部门提出的价格调整 D由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 28根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（ C ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 A7 B14 C15 D 10 29实行工程量清单计价，（ B ）。 A业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险 B业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险 C业主承担工程量变动和工程价格波动的风险 D承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险 30中标通知书发出后（ B ）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。 A15天 B30天 C45天 D三个月31招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（ C ）。 A中标人报价最低 B经评审的合理低价 C能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 D经评审的合理低价且不低于成本 32对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（ D ）撤销该合同。 A建设行政主管部门 B工商行政管理部门 C合同管理部门 D人民法院 33施工合同文件正确的解释顺序是（ C ）。 A施工合同协议书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单工程报价单或预算书 B施工合同协议书中标通知书施工合同通用条款施工合同专用条款工程量清单 C施工合同协议书中标通知书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单 D施工合同协议书中标通知书投标书及其附件施工合同通用条款施工合同专用条款 34施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（ B ）承担所有差价。 A承包人 B发包人 C承包人与发包人共同 D承包人与发包人协商 35当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（ D ）。 A以工程量清单中的工程量为准 B以施工图中的工程量为准 C以上面A、B两者的平均值为准 D在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整 36财政部、建设部制订的建设工程价款结算办法规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（ D ）。 A不低于工程价款30，不高于工程价款60 B不低于工程价款40，不高于工程价款70 C不低于工程价款40，不高于工程价款80 D不低于工程价款60，不高于工程价款90 37根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是（ A ）。 A违约方当事人客观上存在违约行为 B违约方当事人主观上有过错 C守约方当事人客观上存在损失 D由合同当事人在法定范围内自行约定 38以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（ B ）。 A作为独立费列入主体工程工程量清单中 B建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同 C作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中 D建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同 39建设部制订的建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（ C ）预付安全防护、文明施工措施费。 A30% B40% C50% D60% 40我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（ D ）。 A一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 B一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日 C一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日 D一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日二多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分） 1建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（ ACE ）。 A迁建项目 B自筹资金 C .新建项目 D中外合资 E改建项目 2工程造价的特殊职能表现在（ ABCE ）。 A预测职能 B控制职能 C评价职能 D监督职能 E .调控职能 3清单计价法的分部分项工程费包括（ ABC ）。 A人工费 B材料费 C机械费 D措施项目费 E规费 4材料采购保管费包括（ ACDE ）。 A采购费 B.场外运输费 C工地保管费 D仓储损耗 E仓储费 5清单计价法的施工机械费构成包括（ ABCD ）。 A折旧费 B大修理费 C人工费 D燃料动力费 E管理费 6承包人具有（ ABC ）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。 A将承包的建设工程非法转包的 B将承包的建设工程违法分包的 C已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的 D超越资质等级承包的 E工期延误的 7工程建设定额具有（ BCE ）的特征。 A计划性 B科学性 C系统性 D强制性 E时效性 8施工定额的作用表现在（ ACDE ）。 A是企业计划管理的依据 B是企业提高劳动生产率的手段 C是企业计算工人劳动报酬的依据 D是编制施工预算、加强企业成本管理的基础 E是企业组织和指挥施工生产的有效工具 9在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（ AD ）组成的。 A基本用工 B人工幅度差 C辅助用工 D其他用工 E超运距运费用工 10工程量清单计价方法的作用是（ ABCE ）。 A有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标 B有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来 C有利于业主获得最合理的工程造价 D有利于国家对建设工程造价的宏观调控 E有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势11工程量清单计价规范的特点是（ ACDE ）。 A强制性 B市场性 C实用性 D竞争性 E通用性 12我省依据工程量清单计价规范编制的“计价表”作用是（ ABDE ）。 A企业内部核算、制定企业定额的参考依据 B指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算 C国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据 D编制建筑工程概算定额的依据 E建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据 13设计概算的主要作用可归纳为：（ ABCD ）。 A是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据 B是控制施工图设计和施工图预算的依据 C是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据 D是考核建设项目投资效果的依据 E是建设项目签订贷款合同的依据 14按计价方式划分合同形式,一般分为:（ ABE ）。 A总价合同 B成本加酬金合同 C.风险包干合同 D固定费率合同 E单价合同 15法律责任的类别包括（ ACDE ）。 A行政法律责任 B连带法律责任 C刑事法律责任 D民事法律责任 E经济法律责任 16合同法的基本原则是（ ACDE ）。 A平等、自愿原则 B权利与义务相统一的原则 C遵守法律、维护社会公共利益的原则 D公平、诚实信用原则 E依法成立的合同对当事人具有约束力的原则 17担保法规定的担保方式有（ BCDE ）。 A保函 B抵押 C保证 D留置 E定金 18财政部、建设部制订的建设工程价款结算办法规定，可调价格合同的调整因素包括（ ABCDE ）。 A法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B工程造价管理机构的价格调整 C经批准的设计变更 D发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加 E双方约定的其他因素 19我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（ ABCD ）。 A勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的 B施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的 C重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D总投资在2000万元人民币以上的 E政府投资、融资金额在50万元以上的 20我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（ ACDE ）。 A现场安全文明施工措施 B环境保护费 C工程定额测定费 D劳动保险费 E税金三判断题 （共20题，每题1分，共20分） 1建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致。（是） 2初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（是） 3我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（否） 4建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（是） 5时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额1。（是） 6当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（是） 7当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（是） 8建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（否） 9建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（是） 10清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（是）11作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（否） 12分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（是） 13列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（否） 14计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（否） 15劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（是） 16建设工程质量保证金管理办法规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（是） 17江苏省九届人大常委会通过的江苏省建筑市场管理条例属地方性行政规章。（否） 18开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（否） 19政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（是） 20我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（否）一、 单选题：1、工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括：（C）A、生产准备费 B、土地征用及迁移补偿费C与项目建设有关的费用 D设备及工器具购置费2、 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在技术设计阶段影响项目造价的可能性为：（ E ）A、10-15 B、20-35C、75-95 D、5-35E、35-753、中级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：（ B ）A、500 B、5000 C、1500 D、3500、按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的（C ）。A、最低限额 B、最终限额 C、最高限额 D、规定限额5、工程造价咨询企业必须是依法取得工程造价咨询企业资质证书后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于（ D ）。A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、606、已知完成某一工序套劳动定额得到的基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？（A ）A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.227、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（C）表示节顺序码。A、一、二位 B、三、四位 C、五、六位 D十至十二位8、在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由（C ）提供的文件。A、工程造价中介机构 B、工程招标代理机构C、招标人 D、投标人9、 （A）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目 C、分部分项工程项目 D、其他项目10、投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在（ C ）。A、±30% B、±20% C、±10% D、±10%以内11、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（B）确认后作为结算依据。A、造价咨询机构 B、发包人C、造价管理部门 D、投标人12、实行工程量清单报价宜采用（ B ）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。A、固定总价 B、固定单价 C、成本加酬金 D、可调价格 13、在约定风险范围时，（ C ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。、自然灾害 B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更 D、政策性调整14、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ C ）计价。A、分部分项工程项目 B、措施项目 C、 零星项目 D、其他项目15、规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（ C ）计算。A、基础底面积乘以挖土深度 B、基坑底面积乘以挖土深度C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度二、 多项选择选题：1、建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括：（ ACDE ）A、建设项目的预备、筹建、设备购置B、生产大修理、购进施工机械C、勘察设计、试车调试D、建筑安装、 E、竣工投产2、 按建设工程投资用途分为生产性建设项目的有（ABDE）：A、运输工程项目 B、能源工程项目C、物质文化生活需要的项目D、工业工程项目E、农田水利工程项目等3、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料C、机械台班 D、管理费E、利润4、咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于（ B ），并具有（ CE ）社会功能。A、 第一产业 B、第三产业 C、服务和引导功能 D、指导和引导功能E、联系功能5、 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费、利润和税金构成。其中直接工程费包括（ABCE ）。A、人工费和材料费 B、施工机械使用费C、临时设施费和现场管理体费 D、企业管理费E、其他直接费6、 临时设施费用内容包括（ACDE ）等费用。A、 临时设施的搭设 B、照明设施的搭设C、临时设施的维修 D、临时设施的拆除E、摊销7、工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为（B）等。A、建筑工程定额 B、建筑安装工程费用定额C、设备安装工程定额、工器具定额 D、工程建设其他费用定额 E、施工定额（8） 建设工程工程量清单计价规范的特点主要包括方面有（ABCD）。A、强制性 B、竞争性 C、合理性 D、实用性 E、通用性9、由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润0、不可竞争费用有（ACDE）。A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费 D、安全生产监督费E、劳动保险费1、工程量清单应采用统一格式。由封面、（）、（）、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、（）组成。A、填表须知 B、总说明 C、分部分项工程量清单综合单价分析表 D、甲供材料表 、综合费用计算表2、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（ BD ），并考虑风险因素。A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 、其他项目费3、工程造价管理是 （ABC ） 的保障。A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益 、建筑安装费用、工程建设其他费用4、当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的（B D ）工程量应调整。A、机械 B、模板 C、人工 D、脚手架、材料5、我国的法律形式具体包括：（）、主管部门的文件 、行政法规、宪法、法律 、地方性法规、行政规章6、合同法规定：当事人订立合同有（E）种形式，其书面形式包括：（）、五 、合同书、信件 、数据电文等、三17、中华人民共和国担保法中规定的担保方式有：（）、保证 、书面、抵押和质押 、留置和定金、口头18、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（）。、 、电文、 、书面、随意形式19、施工合同中的索赔及其争议的处理方法有（）、协商谈判 、中间人谈判、邀请中间人调解 、向仲裁机构申请仲裁、行政机关裁决20、目前工程造价管理工作所需的意识（A B ）。A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识E、指导意识一.单项选择题(共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于 ( D )。A. 分部分项工程 B. 单项工程C. 分项工程 D. 单位工程2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价( C )特点。A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性3. 对工程量清单概念表述不正确的是( B )。A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价C. 工程量清单由招标人提供D. 工程量清单是招标文件的组成部分4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制5. 下列哪项费用属于静态投资( A )。A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为( D )。A 75%95% B. 35%75% C. 15%50% D. 5%35%7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。A. 采用先进技术 B. 招标竞价C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合8. 工程造价咨询业的首要功能( A )。A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能9. 全国建设工程造价员管理暂行办法规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )。A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过( B )，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%11. 根据我省清单计价法的规定，( B )不属于措施项目费的内容。A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费C. 临时设施费 D. 脚手架费12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计( D )的现场管理人员的人工数确定。A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%13. 我国进口设备采用最多的一种货价是( A )。A. 装运港船上交货价(FOB) B. 目的港船上交货价(FOS)C. 离岸价加运费(C&F) D. 到岸价(CIF)14. 某瓦工班组15人，砌1.5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是( D )。A. 112.5m3 B. 90m3/工日 C. 80m3/工日 D. 72m315. 地砖规格为200×200，灰缝1，其损耗率为1.5%，则100地面地砖消耗量为( B )。A. 2475块 B. 2513块 C. 2500块 D. 2462.5块16. 工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在( C )费用中考虑。A. 分部分项工程费 B. 零星工程项目费 C. 预留金 D.措施项目费17. 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是( C )。A. 项目编码统一 B. 项目名称统一C. 计价依据统一 D. 工程量清单计算规则统一18. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是( D )。A. 分部分项工程费 B. 人工费C. 人工费+机械费 D. 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费19. 分部分项工程量清单项目编码为1，该项目为( D )工程项目。A. 装饰装修工程 B. 建筑工程 C. 安装工程 D. 市政工程20. 对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用( D )。A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法21. 可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 ( C )小时可调整合同价款。A.6 B.12 C.8 D.1022. 不平衡报价法又称( B )。A. 先盈后亏法 B. 前重后轻法 C. 突然降价法 D. 增加建议法23. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用( C )合同。A. 固定总价 B. 固定单价 C.调值总价 D. 成本加酬金24. 竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在( B )天内进行核对审查并提出审查意见。A. 20 B. 30 C. 45 D. 6025. 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的( )，不高于合同全额的( C )。A. 10%，20% B. 20%，30% C. 10%，30% D. 15%，25%26. 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60%，预付备料款为25%，当累计结算工程款为( C )时，开始扣回备料款。A. 180万元 B. 600万元 C. 700万元 D. 720万元27. 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该( D )。A. 按审价部门提出的价格调整 B. 按发包人指定的价格调整C. 按设计部门提出的价格调整D. 由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整28. 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后( C )天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A. 7 B. 14 C. 15 D . 1029. 实行工程量清单计价，( B )。A. 业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B. 业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C. 业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D. 承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险30. 中标通知书发出后( B )天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A. 15天 B. 30天 C. 45天 D. 三个月31. 招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：( C )。A. 中标人报价最低 B. 经评审的合理低价C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。D. 经评审的合理低价且不低于成本32. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求( D )撤销该合同。A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门C. 合同管理部门 D. 人民法院33. 施工合同文件正确的解释顺序是( C )。A. 施工合同协议书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单工程报价单或预算书B. 施工合同协议书中标通知书施工合同通用条款施工合同专用条款工程量清单C. 施工合同协议书中标通知书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单D. 施工合同协议书中标通知书投标书及其附件施工合同通用条款施工合同专用条款34. 施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由( B )承担所有差价。A. 承包人 B. 发包人 C. 承包人与发包人共同 D. 承包人与发包人协商35. 当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应( D )。A. 以工程量清单中的工程量为准B. 以施工图中的工程量为准C. 以上面A、B两者的平均值为准D. 在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整36. 财政部、建设部制订的建设工程价款结算办法规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为( D )。A. 不低于工程价款30%，不高于工程价款60%B. 不低于工程价款40%，不高于工程价款70%C. 不低于工程价款40%，不高于工程价款80%D. 不低于工程价款60%，不高于工程价款90%37. 根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是( A )。A. 违约方当事人客观上存在违约行为B. 违约方当事人主观上有过错C. 守约方当事人客观上存在损失D. 由合同当事人在法定范围内自行约定38. 以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该( B )。A. 作为独立费列入主体工程工程量清单中B. 建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C. 作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D. 建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同30. 中标通知书发出后( B )天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A. 15天 B. 30天 C. 45天 D. 三个月31. 招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：( C )。A. 中标人报价最低 B. 经评审的合理低价C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。D. 经评审的合理低价且不低于成本32. 对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求( D )撤销该合同。A. 建设行政主管部门 B. 工商行政管理部门C. 合同管理部门 D. 人民法院33. 施工合同文件正确的解释顺序是( C )。A. 施工合同协议书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单工程报价单或预算书B. 施工合同协议书中标通知书施工合同通用条款施工合同专用条款工程量清单C. 施工合同协议书中标通知书施工合同专用条款施工合同通用条款工程量清单D. 施工合同协议书中标通知书投标书及其附件施工合同通用条款施工合同专用条款34. 施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设