2023年委托建设合同.docx

2023年委托建设合同2023年托付建设合同（精选17篇） 2023年托付建设合同 篇1 项目 场地平整合同发包人：承包人： 签约地点：签订时间：厂房场地平整合同发包人：法定代表人： 联系方式：地址：承包人：法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：地址：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就 项目土方施工工程项目事宜协商一样，订立本合同。1、 工程概况工程名称： 工程地址： 工程承包范围： 2、合同价格2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币 元(大写： 角整)，场地平整工程量为 平米，合同价格为： 元(大写： 元整)。(1)此合同为固定总价，任何状况下均不作调整。(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人供应符合合同并满意甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权拖延付款且不担当违约责任。4、合同工期4.1 工程工期：开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为：日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。)4.2上述工期指自开工之日起的肯定日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事务(如高考、运动会、重大节假日)等因素，为不变期间。4.3工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度安排的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。5、工程质量5.1承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可变更施工。5.2工程质量符合 甲方验收 标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务(1)向承包人供应与工程相关的资料，向承包人供应具备施工条件的施工场地并指定承包人的详细进场位置。(2)刚好履行合同中约定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同约定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务(1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了仔细细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获得了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或说明负责。(2)边坡修整必需能满意发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路修理、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);(4)承包人需严格根据发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未根据发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。(5)承包人应刚好清理场地及运输道路洒落土方。根据当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。(6)承包人负责按规定办理好有关环境爱护、消防、平安生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定刚好办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人担当，如因此给发包人造成损失的，承包人应担当赔偿责任。(7)承包人负责妥当爱护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;全部可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则，承包人应负责修理，如因此导致第三人遭遇损失或招致行政惩罚，承包人应负责赔偿或担当行政惩罚责任。(9)承包人有义务根据有关规定实行严格的平安防护措施，确保施工平安和第三者的平安;凡施工中发生的一切平安事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。(10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。(11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清晰，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。7、 平安施工7.1 承包方必需遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律规定及各项规定，严格根据平安标准组织施工。7.2 承包方运用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合平安标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。7.3 承包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。7.4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力实行必要的措施，防止或者削减损失。8、 环境限制承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境爱护的法律法规及各项规定，避开造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与限制。9、 验收工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件协作发包人返工至合格。10、违约责任10.1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。10.2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。10.3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。10.4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭遇的一切经济损失，均由承包人担当。10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中干脆予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。10.6发包人不能根据合同约定刚好结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人缘由致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。11、争议解决因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。12、其他本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。13、附件 附件1 廉洁协议附件2 营业执照副本复印件附件3 签约代表授权托付书及身份证复印件 附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文)(本页为签字页)发包人：(签章) 承包人：(签章)签约代表：签约代表：电子信箱：签约时间：开户银行：账 户：监督电话：董事长办公室： 2023年托付建设合同 篇2 编号：系我单位法定代表人，现授权 同志为我方托付代理人(职务：项目负责人，居民身份证号码： )，代表我单位就 工程进行全面劳务管理工作，其权限：1、作为我单位的全权代表，负责合同约定范围内的一切劳务施工工作。2、管理工程质量、进度、平安、生产技术工作。 3、办理合同外的工程量签证工作。4、负责本工程项目工人劳务合同、劳资信息管理、工资支付等工作。5、托付有效期：与本工程合同有效工期一样。(注：实际施工日期超过本工程合同有效工期的，本公司另行出具授权委任书)被托付人责任：1、仔细贯彻执行平安、生产的法律、法规和规章，落实本项目各平安、生产管理制度，对所负责的工程项目平安、生产负全面责任。2、执行本工程项目的施工组织设计，保质量、按进度做好项目各项施工工作，实现平安、生产管理目标。3、督促、检查专职平安员工作，定期或不定期组织平安、生产检查，明确各作业班组的平安生产责任，对本项目发生的平安、生产事故刚好上报。4、督促、检查施工过程中各项平安、生产技术交底和设备验收工作。5、严格执行公司的用工和工资管理制度，督促、检查资料员的“六统一”和工人三级平安教化工作6、法律、法规规定的其他平安、生产责任。1、兹托付 (身份证号) 为钢筋班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。2、兹托付 (身份证号) 为抹灰班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。3、兹托付 (身份证号) 为混凝土班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。4、兹托付 (身份证号) 为模板班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。5、兹托付 (身份证号) 为脚手架搭设班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。6、兹托付 (身份证号) 为木工班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。7、兹托付 (身份证号) 为砌筑班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。8、兹托付 (身份证号) 为油漆班劳务负责人，行使管理工人考勤记录、工作状况等权限。授权单位(盖章) 法定代表人(签字)： 授权日期： 年 月 日建筑工人进退场状况周报表项目名称： 劳务单位：(盖章) 2023年托付建设合同 篇3 合同编号：_甲方(托付人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方(受托人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_托付代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_依据国家学问产权及网络管理的有关规定，_(以下简称甲方)托付_(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站，设计制作网页的合作项目，经双方协商达成以下协议：第一条合同内容和要求1、网站有_种语言版本：_;2、网站页数范围：_;3、网站建设方案：_。其次条合同金额1、域名_个，_元/年2、主机空间_mweb空间，_mlog空间，_memail空间，_m数据库空间，_个email，_m带宽，_元/年3、网页_页，模版生成/数据库管理，_元4、_系统_个，_元5、_系统_个，_元6、计数器_个，_元7、其它_8、费用合计_元第三条付款方式本合同涉及总金额为人民币_元，合同签订后，甲方支付合同金额的_%，即_元作为定金，验收之后一次性支付合同余款即_元。第四条开发周期1、甲方在_年_月_日之前，将资料交给乙方，将定金汇至乙方帐户。2、乙方在_年_月_日之前，完成网站的建设。3、甲方在_年_月_日之前，对网站进行验收。4、甲方在_年_月_日之前，将余款汇至乙方帐户。第五条资料供应1、甲方负责供应制作所需的一切资料(包括文字，图片以及其他相关文件)，并制作成电子文件。在乙方起先制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，并保证材料完整，图片清楚。2、甲方应保证所供应的资料不侵扰任何第三方的学问产权。乙方对甲方供应的文字及图片资料中所涉及的包括学问产权在内的一切法律问题不担当任何法律责任。3、双方合作期间，乙方对甲方供应的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。4、甲方应保证其托付制作的网站的合法性，对于涉及盗版、违法、政治、色情及其干脆间接损害他人合法权益的内容乙方有权拒绝制作。第六条帮助义务1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙便利利条件，并主动协作。2、甲方应供应专人与乙方联络。3、在制作过程中，对甲方接连提出的修改要求，乙方应尽力帮助实现，并经甲方认可。第七条验收1、甲方应在收到乙方书面完工通知的_日内对整个方案进行验证，并通知乙方进行修改，否则，视为全部设计验收合格。2、验收标准(1)甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。(2)主页无文字拼法及图片(以甲方供应的材料为准)错误。(3)网络程序正常运行。(4)乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改，对于无理的要求和过激的言论损害到人格甲方有权终止合作。(5)网页修改完成后经甲方审验合格后，由乙方负责上传至甲方的网络服务器，并保证网站的正常运行和访问。(6)网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网页。第八条售后服务1、网站开通一年内免费修改主要页面(企业资料更新不计算在内)，在不改版的前提下修改不超过20%;一年以后如需服务，每年收取网站总额25%维护费。2、制作完成后，乙方负责培训甲方一名技术人员进行操作和更新，培训时间为一天。第九条托付人的运用1、网站建成后，可以自行管理虚拟主机，可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息，可以自行规定信息的内容和文件的放置结构等。(自行管理出现的问题由甲方自行负责)2、甲方将在著作权法的范围内运用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的运用权。第十条学问产权1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将托付设计的全部费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方。2、甲方在未付清全部托付设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自运用或者修改运用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。第十一条违约责任1、由于甲方未刚好供应资料而导致乙方工作不能按时完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。2、因甲方未能按本协议约定期限内向乙方付款而造成违约的，由甲方担当责任并每逾_天按总金额的_%作为违约金。3、由于乙方缘由未能按时完成合同所规定的内容，甲方有权向乙方提出索赔，按总金额的_%作为违约金。4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应刚好通知对方。若对方接着不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。5、因甲方供应非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的，其全部责任由甲方担当，因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的，其全部责任由乙方担当。第十二条合同的解除双方应本着诚恳信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采纳欺诈，胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发觉或者有证据表明对方已经，正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应刚好通知对方。若对方接着不履行，履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。第十三条声明及保证甲方：1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十四条保密甲乙双方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。第十五条通知1、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：_。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任。第十六条合同的变更本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应刚好书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。第十七条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十八条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十九条不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方，并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3、不行抗力事务发生时，双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后，双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力，则双方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行，且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的，不能免除责任。4、本合同所称"不行抗力"是指受影响一方不能合理限制的，无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事务如斗争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。其次十条合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力，除非说明与法律或本合同相抵触。其次十一条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。其次十二条合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式_份，甲方、乙方各_份，具有同等法律效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_托付代理人(签字)：_托付代理人(签字)：_签订地点：_签订地点：_年_月_日_年_月_日 2023年托付建设合同 篇4 合同编号：_甲方(托付人)：_乙方(受托人)：_依据国家学问产权及网络管理的有关规定，_(以下简称甲方)托付_(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站，设计制作网页的合作项目，经双方协商达成以下协议：第一条 合同内容和要求1、网站有_种语言版本：_;2、网站页数范围：_;3、网站建设方案：_。其次条 合同金额1、域名_个，_元/年2、主机空间_mweb空间，_mlog空间，_memail空间，_m数据库空间，_个email，_m带宽，_元/年3、网页_页，模版生成/数据库管理，_元4、_系统_个，_元5、_系统_个，_元6、计数器_个，_元7、其它_8、费用合计_元第三条 付款方式本合同涉及总金额为人民币_元，合同签订后，甲方支付合同金额的_%，即_元作为定金，验收之后一次性支付合同余款即_元。第四条 开发周期1、甲方在_年_月_日之前，将资料交给乙方，将定金汇至乙方帐户。2、乙方在_年_月_日之前，完成网站的建设。3、甲方在_年_月_日之前，对网站进行验收。4、甲方在_年_月_日之前，将余款汇至乙方帐户。第五条 资料供应1、甲方负责供应制作所需的一切资料(包括文字，图片以及其他相关文件)，并制作成电子文件。在乙方起先制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，并保证材料完整，图片清楚。2、甲方应保证所供应的资料不侵扰任何第三方的学问产权。乙方对甲方供应的文字及图片资料中所涉及的包括学问产权在内的一切法律问题不担当任何法律责任。3、双方合作期间，乙方对甲方供应的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。4、甲方应保证其托付制作的网站的合法性，对于涉及盗版、违法、政治、色情及其干脆间接损害他人合法权益的内容乙方有权拒绝制作。第六条 帮助义务1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙便利利条件，并主动协作。2、甲方应供应专人与乙方联络。3、在制作过程中，对甲方接连提出的修改要求，乙方应尽力帮助实现，并经甲方认可。第七条 验收1、甲方应在收到乙方书面完工通知的_日内对整个方案进行验证，并通知乙方进行修改，否则，视为全部设计验收合格。2、验收标准(1)甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。(2)主页无文字拼法及图片(以甲方供应的材料为准)错误。(3)网络程序正常运行。(4)乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改，对于无理的要求和过激的言论损害到人格甲方有权终止合作。(5)网页修改完成后经甲方审验合格后，由乙方负责上传至甲方的网络服务器，并保证网站的正常运行和访问。(6)网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网页。第八条 售后服务1、网站开通一年内免费修改主要页面(企业资料更新不计算在内)，在不改版的前提下修改不超过20%;一年以后如需服务，每年收取网站总额25%维护费。2、制作完成后，乙方负责培训甲方一名技术人员进行操作和更新，培训时间为一天。第九条 托付人的运用1、网站建成后，可以自行管理虚拟主机，可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息，可以自行规定信息的内容和文件的放置结构等。(自行管理出现的问题由甲方自行负责)2、甲方将在著作权法的范围内运用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的运用权。第十条 学问产权1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将托付设计的全部费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方。2、甲方在未付清全部托付设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自运用或者修改运用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。第十一条 违约责任1、由于甲方未刚好供应资料而导致乙方工作不能按时完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。2、因甲方未能按本协议约定期限内向乙方付款而造成违约的，由甲方担当责任并每逾_天按总金额的_%作为违约金。3、由于乙方缘由未能按时完成合同所规定的内容，甲方有权向乙方提出索赔，按总金额的_%作为违约金。4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应刚好通知对方。若对方接着不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。5、因甲方供应非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的，其全部责任由甲方担当，因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的，其全部责任由乙方担当。第十二条 合同的解除双方应本着诚恳信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采纳欺诈，胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发觉或者有证据表明对方已经，正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应刚好通知对方。若对方接着不履行，履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。第十三条 声明及保证甲方：1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十四条 保密甲乙双方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。第十五条 通知1、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：_。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相关责任。第十六条 合同的变更本合同履行期间，发生特别状况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应刚好书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方担当。第十七条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十八条 争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十九条 不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方，并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3、不行抗力事务发生时，双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后，双方须马上复原履行各自由本合同项下