2021二建《建设工程法规及相关知识》全真试题及答案.pdf

2021二 建 建设工程法规及相关知识全真试题及答案第1题：工伤保险条例规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请。A.省级劳动能力鉴定委员会B.市 级（设区）劳动能力鉴定委员会C.区级劳动能力鉴定委员会D.有资质的三甲医院【正确答案】：B【试题解析】：工伤保险条例第2 3条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。因此，正确选项为B。第2题：下列合同条款中，属于发包人的主要合同义务同时也是承包人的主要合同权利的条款是（）。A.按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款B.按照合同约定的时间、质量要求完成工程项目C.按照合同约定的时间提供工程建设图纸D.按照合同约定的时间、要求交付施工场地【正确答案】：A第1页 共30页第 3题：甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5 万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2 万元，间接损失1.5 万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。A.2 万元B.3.5 万元C.5 万元 D.8.5 万元【正确答案】：C第 4题：下列关于劳动者试用期的说法中，正确的是()。A.试用期不包含在劳动合同期限内B.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期C.试用期内劳动者不得解除劳动合同D.初次订立劳动合同的，合同可以仅约定试用期【正确答案】：B第 5题：工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为0年。A.3 B.4C.5 D.6【正确答案】：C第 6题：下列对于合同权利义务终止的说法正确的是()。A.合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在B.合同权利义务终止是合同责任的终止第2页 共30页C.合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力D.合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理【正确答案】：A第7题：企业首次申请或增项申请资质的，按照0核定。A.其注册资本、主要人员、技术装备等条件B.最低资质等级C.能力评估结果D.承包工程的业绩【正确答案】：B第8题：乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是OoA.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效【正确答案】：B【试题解析】：本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。第3页 共30页第9题:下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是()。A.工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制C.在一项新批准发布的工程建设标准中可以同时存在强制性条文和推荐性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制【正确答案】：C第1 0题：建筑地面设计规范GB50037-9 6中，GB代号表示此规范是()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【正确答案】：A第1 1题：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证0。A.自行废止B.应报发证机关核验C.应由发证机关收回D.由施工单位重新申办【正确答案】：A第1 2题：第4页 共30页某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对有关单位可作出除()以外的行政处罚。A.罚款B.吊销资质证书C.责令停工D.行政处分【正确答案】：D第1 3题：危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包，起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项方案()。A.必须由施工总承包单位组织编制B.必须由专业承包单位组织编制C.可以由专业承包单位组织编制D.可以由监理单位组织编制【正确答案】：C第1 4题：房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则0。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，不应支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【正确答案】：B第1 5题：第5页 共30页在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1 B.2C.3 D.5【正确答案】：B第 1 6 题：根 据 刑法第 1 3 7 条规定，对施工单位直接责任人员处5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。A.违反国家规定，降低工程质量标准B.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重D.降低工程质量标准，后果特别严重【正确答案】：B第 1 7 题：下列选项中，施工单位应当承担侵权责任的是0。A.未按照合同约定工期竣工B.因地震导致工程损坏C.工程存在质量问题D.工地悬挂物坠落造成过往行人受伤【正确答案】：D第 1 8 题：按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是O oA.承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换B.承揽人应按约定选用材料并接受定作人检验第6页 共30页C.共同承揽人对定作人不负连带责任D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同【正确答案】：B第1 9题：关于建筑意外伤害保险，下述选项中错误的是()。A.建筑意外伤害保险费列入建筑安装工程费用B.建筑意外伤害保险费由施工企业支付C.建筑意外伤害保险费由企业从职工工资中扣除D.保险公司一般采取差别费率【正确答案】：C第2 0题：某建筑施工企业在2 0 0 5年2月1日办理的安全施工许可证，应在()时向原发证机关办理延期手续。A.2 0 0 8年2月 2 0 0 8年4月B.2 0 0 7年1 1月 2 0 0 8年1月C.2 0 0 7年7月 2 0 0 8年1月D.2 0 0 8年2月 2 0 0 8年7月【正确答案】：B【试题解析】：安全生产许可证的有效期为3年，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。本题2 0 0 5年2月1日办理的安全施工许可证的3年有效期至2 0 0 8年1月31日，期满前3个月办理延期手续，因此2 0 0 8年1月3 1日前3个月满足续期时间规定。故正确答案为B。第7页 共30页第 2 1 题:投标人的下列行为中，除()以外都属于违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.与资质等级比自己高的企业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】：C第 2 2 题：二级注册建造师不能()。A.从事工程项目总承包管理B.从事工程项目管理服务C.从事工程技术经济咨询D.担任大中型以上项目施工负责人【正确答案】：D第 2 3 题：某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6 个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是()。A.发包方可以不承担违约责任B.承包方应该终止履行合同C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用【正确答案】：A第 2 4 题：第 8 页 共 30页建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是()。A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7 天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在4 8 小时内未作书面答复B.承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工【正确答案】：B第 2 5 题：下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是O oA.规定施工场地周边环境噪声排放标准B.规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报C.禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动D.对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度【正确答案】：B第 2 6 题：在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【正确答案】：D【试题解析】：D第9页 共30页本题目直接考察法律部门的概念，只要抓住关键词“同类法律规范总 称 ，完成本题目便不难。显然，正确答案为选项D。但是，对法律部门的概念，不仅要准确理解，而且要求能够自如运用，以下的题目中就是反复应用练习。第2 7题：下列不属于对提高用水效率的规定是()。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核【正确答案】：B第2 8题：甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合同，之前十二个月王经理的平均工资为8 0 0 0元，当地的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为25 0 0元。甲建筑公司向王经理支付经济补偿的月工资标准应按()支付。A.25 0 0 元 B.7 5 0 0 元 C.8 0 0 0 元 D.9 0 0 0 元【正确答案】：B第2 9题：工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.一个月B.半年C.一年D.二年第 10页 共 30页【正确答案】：C第3 0题：根 据 中华人民共和国合同法规定，下列单位中可以作为保证人的是()。A.高等院校B.国家机关C.社会团体D.公民【正确答案】：D第3 1题：乙公司明知甲公司经营部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该()。A.由甲公司自行承担责任B.由乙公司自行承担责任C.由甲乙公司承担连带责任D.由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任【正确答案】：D第3 2题：下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。A.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位，是保证工程质量的 前 提B.建设单位可根据工程特点和满足社会关系的需要划分标段，肢解分包工程C.勘察、设计、施工、监理任务的发包，必须采用公开招标方式D.为确保工程质量，重要设备、材料的采购可直接发包给特定生产厂商第11页 共30页【正确答案】：A第3 3题：仲裁协议一经有效成立，即对当事人产生法律约束力。关于仲裁协议的效力，说法错误的是()。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【正确答案】：D第3 4题：甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。A.丙B.乙C.乙和丙共同D.乙或者丙【正确答案】：A第3 5题：工程项目投标出现下列情形，投标有效的是()。A.投标人发生合并、分立不再具备招标文件规定的资格条件的B.资格预审后联合体增减更换成员的C.作为投标联合体的次要成员在同一项目中单独投标的D.资格预审后投标人书面告知招标人其所有制变化的第12页 共30页【正确答案】：D第3 6题：实行开工报告审批制度的建设工程，必须符合0的规定。A.施工许可证发证机关B.县级以上人民政府C.省市人民政府D.国务院【正确答案】：D第3 7题：北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工项目，由于拖欠农民工工资，被30位农民工告上了法庭。此案应到()所在地法院起诉。A.原告B.被告C.原告或被告D.项目【正确答案】：B第3 8题：根 据 民法总则，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。A.委托代理人B.法定代理人C.全权代理人D.特定代理人【正确答案】：B第3 9题：施工企业取得法人资格的时间为()之日。第13页 共30页A.注册资金到位B.法定代表人确定C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书【正确答案】：C第4 0题：某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是0。A.甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B.乙公司未在招标项目所在地注册C.丁公司与丙公司单位负责人为同一人D.戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系【正确答案】：B第4 1题：关于施工劳务的说法，正确的是()。A.施工总承包、专业承包企业应拥有一定量的与其建立稳定劳动关系的骨干技术人员，但不得拥有独资或控股的施工劳务企业B.专业承包企业可以将全部劳务作业的工作使用劳务派遣人员完成C.施工总承包可通过自有劳务或劳务分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业D.施工劳务企业应依法承接施工总承包、专业承包企业发包的劳务作业，并组织自有劳务人员完成作业，也可将劳务作业再次分包【正确答案】：C第4 2题：对采用虚假证明文件骗取施工许可证的，应由发证机关()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款第14页 共30页B.撤销施工许可证，责令停止施工，对建设单位处以罚款C.追究责任者刑事责任，没收非法所得D.对不符合开工条件的责令停止施工，处合同价款2%以下的罚款【正确答案】：B第4 3题：下列劳动合同中，属于无效劳动合同的是()。A.李某急于就业，不得已以低于当地平均工资的劳动报酬与用人单位签订了劳动合同B.甲企业与王某订立的劳动合同，约定王某应自己办理社会保险C.乙企业与张某签订的劳动合同，双方签字的时间不一致D.赵某与用人单位签订的劳动合同未向劳动行政部门备案【正确答案】：B第4 4题：工伤保险条例规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A.工伤职工B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】：B【试题解析】：工伤保险条例第1 7条第4款规定，用人单位未在本条第1款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。因此，正确选项为B。第4 5题:第15页 共30页.某工程承包人按规定提前书面通知到监理人进行隐蔽工程共同检查,但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定的是0。A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录【正确答案】：C第 46题：下列选项中，除()以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。A.标的物不具有约定或法定的品质B.出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权C.标的物的处分涉及其他人的物权D.标的物的处分涉及第三人的利益【正确答案】：A第 47题：某建设工程施工中，发现文物并报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后24小时内赶赴现场，提出处理意见的时问应该在()日内。A.3B.5 C.7D.10【正确答案】：C第16页 共30页【试题解析】：文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应 当 在24小时内赶赴现场，并 在7日内提出处理意见。故 选 项C正确。第4 8题：属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权0。A.归集体所有B.归 国 家 所 有C.归个人 所 有D.受法律保护【正确答案】：D第4 9题：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。A.文物保护单位B.城乡建设主管部门C.文物核定单位D.城乡规划行政主管部门【正确答案】：D【试题解析】：全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。故 选 项D正确。第5 0题：第17页 共30页甲公司与某学校签订了塑钢窗工程加工订货合同，合同中约定了总价、付款方式、保修期间及违约责任等。合同履行期间，由于该学校未能按合同约定支付款项，则甲公司对塑钢窗有()。A.支配权B.占有权C.留置权D.处分权【正确答案】：C第 5 1 题：实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是0。A.监理单位总工程师签字B.施工单位总工程师签字C.该工程监理工程师签字D.该工程项目经理签字【正确答案】：C【试题解析】：建设工程质量管理条例第 37条规定：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。”由此，正确答案为Co第 5 2 题：下列工程项目开工前需要申领施工许可证的是()。A.临时性房屋建筑B.抢险救灾工程C.军用房屋建筑工程D.工程投资额30万元以上的建筑工程【正确答案】：D第 18页 共 30页第 5 3 题：为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款0 的罚款。A.1 倍以上3 倍以下B.3 倍以上5 倍以下C.5 倍以上10倍以下D.10倍以上【正确答案】：A第 5 4 题：根据有关标准管理的规定，对需妻在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等的质量要求，可以制定工程建设0。A.国家标准和行业标准B.国家标准或行业标准C.行业标准和地方标准D.行业标准和企业标准【正确答案】：B【试题解析】：工程建设国家标准管理办法第 2 条规定：“对需要在全国范围内统一的下列技术要求，应当制定国家标准：（一）工程建设勘察、规划、设计、施 工（包括安装）及验收等通用的质量要求；”工程建设行业标准管理办法第二条规定：“对没有国家标准而需要在全国某个行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准：（一）工程建设勘察、规划、设计、施 工（包括安装）及验收等行业专用的质量要求；”显然，地方标准和企业标准不能作为全国全行业的统一要求，故选项C、D错误。又 由 于“行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。”选项B 的表达相对于选项A更合规，故正确答案为B。第 5 5 题:第 19页 共 30页根 据 劳动合同法，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是0。A.职工患病，在规定的医疗期内的B.职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的C.女职工在孕期、产期、哺乳期的D.职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的【正确答案】：B第5 6题：以下属于建设单位质量责任和义务的是()。A.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要由原设计单位或有相应资质的单位出设计方案B.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测C.不得违法分包工程D.除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外，不得指定生产商、供应商【正确答案】：A第5 7题：下列安全生产职责中，不属于企业安全生产管理机构职责的是0。A.组织或参与本单位应急救援演练B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.保证安全生产投入的有效实施D.组织拟定本单位安全生产规章制度、操作规程【正确答案】：C第5 8题:第20页 共30页关于地役权的说法，正确的是()。A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权B.地役权合同应采取书面形式订立C.地役权自地役权合同登记时设立D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件【正确答案】：B第 5 9 题：仲裁委员会仲裁-施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】：A【试题解析】：根 据 仲裁法的有关规定，仲裁裁决应当按照多数仲裁委员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。第 6 0 题：确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内oA.建设单位编制的工程概算B.建设单位编制的投资估算C.施工单位编制的投标报价D.施工单位编制的工程预算【正确答案】：A第 21页 共 30页第61题：下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()。A.试用期B.社会保险C.保守商业秘密D.休息休假E.补充保险【正确答案】：ACE第62题：根 据 民法总则，非营利法人包括()等。A.事业单位B.社会团体C.基金会D.合伙企业E.社会服务机构【正确答案】：ABCE第63题：民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当采用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明0。A.代理人的简历B.代理人的资质C.代理人的姓名或者名称D.代理事项、权限和期间E.委托人签名或者盖章【正确答案】：CDE【试题解析】：民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委第 22页 共 30页托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间、委托人签名或者盖章。第 6 4 题：在设计文件注明的工程合理使用年限内，下列应被保证在正常情况下安全使用的建筑分部有()。A.屋面防水B.主体结构C.室内电气D.外墙装饰E.地基基础【正确答案】：B E第 6 5 题：关于代理的法律责任的说法，下列选项中正确的是()。A.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人不负法律责任B.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任C.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任D.第三人知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任E.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人和第三人负连带责任【正确答案】：B C D第 6 6 题：下列合同中，属于可撤销合同的有()。A.因重大误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同第 23页 共 30页C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同【正确答案】：A C D【试题解析】：合同法规定因重大误解订立的、在订立合同时显失公平的、一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择A、C、D,其他两个选项所订立的合同属于无效合同。第6 7题：根 据 建设工程安全生产管理条例规定，下列说法正确的有()。A.建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求B.监理单位应当审查专项施工方案C.工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任D.建设单位不得压缩合同约定的工期E.分包单位只接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】：ABD第6 8题：以下关于合同形式的表述中正确的有()。A.当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式B.口头形式合同对于防止和解决争议有积极意义C.默示合同是根据当事人的行为或者特定情形推定成立的合同D.口头形式合同具有直接、简便、快速的特点E.默示合同缺乏凭证，一旦发生争议，难以取证，且不易分清责任第 24页 共 30页【正确答案】：ACD第6 9题：下列选项中属于 安全生产法规定的生产经营单位安全生产责任的有()。A.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度B.建立健全重大事故隐患治理督办制度C.及时发现并消除事故隐患D.如实记录事故隐患排查治理情况E.如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况【正确答案】：ACDE【试题解析】：安全生产法第3 8条规定，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。因此A、C、D、E选项是生产经营单位应该作的工作，B选项是政府安全生产监督管理部门应该做的工作。第7 0题：下列选项中，属于行政处分的有()。A.警告B.降级C.撤职D.行政拘留E.剥夺政治权利【正确答案】：ABC第25页 共30页第 7 1 题：下列选项中，用人单位不得解除劳动合同的情形有()。A.女职工在孕期、产假、哺乳期内的B.患病或者负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者在离岗前未进行职业健康检查的D.在本单位连续工作满1 0 年且距法定退休年龄不足8 年的E.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的【正确答案】：A B E第 7 2 题：甲乙双方于1 0月 1日签订买卖合同，合同价款1 00万元，约定买方支付定金2 0万元。由于资金周转困难，买方于1 0月 1 0日交付了 1 0万元，卖方予以签收，下列说法正确的是0。A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.定金合同自1 0月 1 0日起成立C.若卖方不能交付货物，应返还2 0万元D.买卖合同自1 0月 1 0日起成立E.若买方不能购买货物，卖方返还1 0万元的定金【正确答案】：A B C第 7 3 题：关于法的效力层级的说法，下列选项中正确的有()。A.宪法至上B.新法优于旧法C.上位法优于下位法D.一般法优于特别法E.特别法优于一般法【正确答案】：A B C E第 26页 共 30页【试题解析】：答案A.B、C.E我国法律体系中，法的效力层级是：宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。其中，“特别法优于一般法”的原则容易出错，因此，要注意准确理解特别法与一般法的含义及其特别法优于一般法的原因。本题目五个选项中，D和E的辨析是重点，显然，D为错误选项，选项A.B、C.E表述正确，故A.B、C.E为本题答案。第74题：依 据 劳务派遣暂行规定，劳务派遣协议应当载明的内容有0。A.派遣的工作岗位名称和岗位性质B.工作地点C.财产保险费的数额和支付方式D.按照同工同酬原则确定的劳动报酬数额和支付方式E.劳务派遣服务费的支付方式和标准【正确答案】：ABDE第75题：关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应签订共同投标协议，就中标项目向招标人承担连带责任B.联合体各方不能在同一招标项目中单独投标C.同一专业的单位组成联合体投标，其资质等级就低不就高D.资格预审后联合体增减、更换的成员与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E.所有的项目，只要投标人达成共同投标协议，都可以组成联合体投标第 27页 共 30页【正确答案】：A B C第 7 6 题：某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主要义务有()。A.按项目业主的指示处理招标事务B.任意变更解除权C.按时提交委托事务处理报告D.因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿E.可超越业主授权处理委托事务【正确答案】：A C D第 7 7 题：下列选项中，属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.开除E.没收违法所得【正确答案】：A B C E第 7 8 题：某施工单位与A 材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给B 材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给A 供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。A.向A 供应商支付货款属于合同之债B.向B 供应商支付货款属于合同之债C.A、B 供应商之间原本没有债的关系D.B 供应商获得货款形成无因管理之债E.B 供应商获得货款形成不当得利之债第 28页 共 30页【正确答案】：ACE【试题解析】：本题旨在区分合同之债、无因管理之债、不当得利之债之间的关系,所以，正确理解其基本含义便能够作出选择。正确答案A、C、E o第79题：在违约责任的承担中，损失赔偿额应当0。A.相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利润D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失【正确答案】：ACDE第80题：根 据 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法的规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有()OA.五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位B.五方责任主体项目负责人只包括参与房屋建筑工程的项目负责人,不包括参与市政基础设施工程项目负责人C.各方项目负责人需经过本方法定代表人的书面授权确认D.项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任E.工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度【正确答案】：ACE第 29页 共 30页【试题解析】：建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法中规定：建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人。建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。建筑工程包括房屋建筑工程和市政基础设施工程。本题中，B项错在未包括市政基础设施工程项目；D项错在把工程实际使用年限作为质量终身责任期限。故本题正确答案为A、C、E o第30页 共30页