建筑门窗工程承包合同范本最新3篇精选.docx
《建筑门窗工程承包合同范本最新3篇精选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑门窗工程承包合同范本最新3篇精选.docx(9页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建筑门窗工程承包合同范本最新3篇建筑门窗工程承包合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照中华人民共和国法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、道德同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一样,订立本合同。 一、 工程名称:。 二、 工程地址: 三、 承包方式:包工包料(大包)。 四、 工程内容:点式玻璃雨搭。 五、 工程用料: 1、框架:用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架,作成之后进行防锈处理,然后进行氟碳烤漆。 2、拉筋:点式玻璃雨搭专用拉筋。 3、玻璃:8mm+8mm钢化夹胶玻璃,用专用
2、的点式玻璃支架安装到主框驾上。 六、 承包总价:(1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。 七、 工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。 八、 付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后 九、 违约责任: 1、承包人向发包方承诺根据本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方担当,工期不予顺延。 2、发包方向承包人承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付
3、工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当,并在复工前支付违约费用。 十、 本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。 十一、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建筑门窗工程承包合同范文2 甲方(发包方): 乙方(承包方): 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和合肥市建筑工程施工合同管理方法的原则,结合本工程详细状况,双方达成如下协议: 第一条:工程概况 工程名称:安徽医学高等专科学校学
4、生公寓5#楼 工程地点:合肥市经济技术开发区(安徽医学高等专科学校校内内) 工程内容:铝合金建筑门窗 工程范围:加工、制作、安装及成品爱护 1、工程各项目单位一次性包死,不存在其它任何费用,工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/(带不锈钢窗纱),推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/,地弹门为310元/(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。 2、承包方式:包工包料。 其次条:工程期限 1、开工日期:20_年5月30日 2、竣工日期:20_年7月20日 3、工期延误:在施工过程中,如遇到下列状况,工期应相应顺延: a) 因甲方缘由发生工程量改变和设计变更; b) 一周内非乙方缘
5、由停电造成停工累计超过8小时; c) 不行抗拒之因素; d) 因甲方缘由未能按期完成施工前打算工作,或未能按规定供应 e) 合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。 乙方在以上状况发生后5日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告,甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复,逾期不予答复,视为确认。 第三条:工地代表 甲方驻工地代表: 负责人: 乙方驻工地代表: 负责人: 第四条:甲方工作 1. 供应与门窗工程有关图纸及技术资料; 2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收; 3. 负责供应材料堆放场地及脚手架运用。 第五条:乙方工作 1. 应按甲方认可的施工图
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建筑 门窗 工程 承包合同 范本 最新 精选
限制150内