2022施工合同精品017.docx
《2022施工合同精品017.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同精品017.docx(41页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同施工合同范文集锦7篇 随着人们法律意识的加强,我们用到合同的地方越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是我细心整理的施工合同7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。 施工合同 篇1甲方(单位全称):XX工程建设公司乙方(单位全称):XX有限公司甲方承建国道315线XXXX段马路交通平安设施工程A标段的施工任务,因工程施工须要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务,经双方协商签订如下协议,共同遵守执行。一、施工地点:国道315线XXXX马路交通平安设施工程A标段;二、工程内容:K0+000-K34+360、K0+00
2、0-K66+000段内的单柱标记牌、双柱式标记牌、悬臂式、悬挂式、道口标注,发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、马路界碑等工程项目,详细工程内容和工程数量见附表工程量清单。由于设计缺陷,施工图纸中的工程内容和数量与业主供应的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任,担当5万平方米标线工程,每平方37元计算。三、工程承包:1、甲方收3%项目部综合管理费,11%公司管理费,乙方担当3.3%项目税金。2、工程承包价为:¥6185991.00元,大写人民币:陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元
3、。四、进行工程承包的施工队必需具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力气、资金周转、材料选购运输等各项条件。五、施工工期自20xx年9月15日至20xxx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期,若在试工期内质量、平安、信誉等达不到甲方要求,或不能令甲方满足的,甲方有权终止合同,并以书面形式告知乙方,乙方无条件退场,由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后,乙方必需按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点,否则,甲方将按乙方自行解除合同处理。六、支付方式:1、合同签订前,乙方必需交纳现金9万元(保险2万元,环保押金5万元,交竣工文件2万元),作为该合同的履约保证金。
4、工程完工后,甲方会同监理组织检测,工程经检测合格后,甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还,公司用于购工程一切险,如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场,该履约保证金不予退还;2、乙方必需在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方依据完成的工作量填报工程价款,待业主批复、资金到帐后,从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方,乙方完成的工程必需达到质量标准要求,否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的10%,待工程完工后,甲方会同监理组织检测,工程经检测合格后,甲方一次性支付给
5、乙方;3、合同协议书后面所附的工程量清单中的工程内容和数量是设计的预料数量,仅做参考,不能作为给乙方最终结算与支付的依据。实际支付按乙方实际完成的合格的工程量,由甲方按技术规范规定的计量方法,以业主、监理认可的尺寸、断面计量,按工程量清单中的单价计算支付金额;4、除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及本合同协议书明示或示意的全部责任、义务和一般风险;5、因工程施工、材料选购、设备租赁、劳务费支付、物资运输等发生的与该工程项目有关的一切税金均由乙方自行担当;6、工程结算时乙方必需出具
6、由甲方填写完整的施工现场工程量确认单和甲方技术负责人、技术员及乙方合同签订人共同评定的交工质量签订书,否则不予结算。七、主要人员、机械设备及要求(强制条件):1、乙方必需在签订合同之日起7天内,主要人员、机械设备、材料全部到达施工现场,否则甲方将依据状况对乙方进行惩罚或终止合同;2、乙方必需配足与施工工程相适应的施工人员、机械设备(机械设备完好率必需达到90%以上)。否则,导致影响工程施工进度的,甲方有权终止合同;3、进场机械设备按甲方要求和工期合理支配。八、主要材料要求:1、所需的主要材料乙方按设计文件要求和业主的要求进行选购,所选购材料通过业主第三方检测后方可进场运用,否则不予进场。2、全
7、部基础的施工要符合马路桥涵施工技术规范(JTJ041-20xx)的规定;工程所需的水泥混凝土由甲方供应,供应到位。其费用按公司成本价加运费扣回。九、工程平安责任:1、乙方进出场平安、施工现场的机械和人员平安责任全部由乙方负责,因乙方缘由造成平安事故,全部损失由乙方担当;2、对于可向业主或保险公司索赔的损失和费用,乙方应刚好收集整理索赔资料,向业主或保险公司索赔,若因乙方缘由造成索赔失效的,全部损失由乙方担当。3、在施工期间,因乙方不按平安操作规程进行操作,而发生一切事故责任和费用均由乙方担当。乙方人员在施工时间擅自离开工地,所发生的一切意外事故,均由乙方负责。十、工程质量责任:甲方:1、甲方应
8、派技术人员对乙方的工程施工进行现场监督和技术指导,把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关,避开乙方的返工;2、因甲方指挥不当造成属甲方责任的由甲方担当。双方都有责任的按协商比例分担;3、甲方组织人员进行对乙方施工的工程项目进行完工检测、评定、核实。乙方:1、乙方必需无条件接受甲方的现场管理和技术指导;2、施工期间,工程因乙方管理不善,出现施工现场混乱、发生质量隐患等现象,造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的,返工费、罚款全部由乙方担当,甲方将对乙方处以返工费、罚款额30%的惩罚。造成工期延误的,甲方仍将按本合同中工程进度责任的规定对乙方赐予相应惩罚,情节严峻时,甲方有权单方解除承包协
9、议,并将乙方清除出场,由此造成的一切经济损失均由乙方担当。3、乙方完成的工程经甲方验收不合格须要返工时,乙方无条件返工。由此发生的全部费用均由乙方担当;4、乙方施工的工程项目完工后,要以书面形式向甲方提出验收申请书,由甲方会同监理组织检测,工程阅历收合格后乙方才能退场;十一、工程进度责任听从甲方的管理,执行作业安排,保质保量按期完成工程施工任务。若乙方不能按甲方要求的时间内完成工程施工内容,乙方向甲方按5000元/每日支付违约金。拖延工期超过5天以上,甲方可以终止合同,由此造成的后果均由乙方负责(包括监理、业主等部门罚款和其他一切责任)。十二、农夫工队伍工资支付乙方按月刚好兑付农夫工工资,并将
10、农夫工工资表报甲方设在工地的项目部核实,如乙方不能按月刚好兑付农夫工工资,造成农夫工上访事务发生,其责任均由乙方担当,状况严峻时,甲方可暂停给乙方支付工程价款,必要时由甲方干脆给农夫工兑付工资,费用从支付给乙方的工程价款中扣除。十三、双方责任、权利和义务:(一)、甲方1、甲方设立国道315线察汗诺至德令哈段交通平安设施工程A标段项目部,对乙方按施工安排下达工程进度指令,派出管理人员、技术人员进行现场监督和技术指导;2、甲方负责乙方工程的质量管理、进度安排与技术管理;3、按有关规定办理用工手续,对进场劳务人员负有组织管理和规章制度教化等管理责任;4、加强平安生产和事故防范教化,监督检查乙方在施工
11、现场的平安防范措施落实状况。5、开工后甲方供应乙方200万元的周转资金,确保工程顺当实施。(二)、乙方1、遵守劳动纪律、执行操作规程,担当违纪违章责任,担当因乙方工作过失造成工程损失的.经济责任;2、乙方进入现场后要尽快核实自己的工程数量和内容,此项费用乙方担当。;3、项目开工后,乙方必需为自己管理的农夫工购买人身意外损害险,费用由乙方自行担当,并将保单复印件报送给甲方,如乙方不购买,甲方将强行为农夫工购买人身意外损害险,费用从支付给乙方的工程价款中扣除;4、按有关规定办理用工手续,照实填报劳务人员状况,并收集好参与劳务人员的身份证件。未经甲方同意,不得擅自削减劳务人员,合同签订人无特别状况每
12、月坚持守工地时间不得少于25天。若需离开工地时,必需向项目经理请假(写出请假条),批准后方可离开工地,否则由此造成的后果及责任自负。同时,合同签订人在施工现场坚守工地时间达不到实际工期2/3以上时,甲方将原合同废止,重新托付施工人员签订新的合同,与原合同签订人不再发生劳务关系。5、乙方必需配备2-3名工程技术人员进行工程测量放样及施工现场的管理和技术指导,相应的测量仪器和工具乙方自带,并按工程施工进度编制完成相应的技术资料。配备1名技术娴熟、实践阅历丰富的试验人员,负责完成工程所需的一切试验检测工作和相应的试验检测资料。乙方按要求每旬或每月将完成的技术资料和试验资料报送甲方设在工地的项目部检查
13、,工程完工时,一切工程技术资料和试验资料均要同时完成,交竣工验收前,要完成交竣工验收资料的编制。工程运用的各类表格均由乙方自行负责购买。6、工程施工前期和施工当中的各项工艺试验、验证试验和标准试验工作由甲方帮助乙方开展,与此(如混凝土协作比试验、自采材料各项指标试验、外购材料检测以及施工期间的材料抽检、砼强度检验等)有关的所发生的一切费用均由乙方担当。乙方要刚好向甲方供应相关的试验数据和资料,以便于资料的刚好上报,因乙方资料延报造成分项工程开工延误的,由此造成的损失由乙方自行担当,甲方概不负责;7、施工期内乙方人员的住房(帐房)、供水、主副食、燃料、劳务用具等费用由乙方自理;8、加强对农夫工环
14、保学问的宣扬和教化,做到文明施工,平安施工,乙方不得随意破坏当地植被,不得乱挖乱弃,不做有损国家和甲方利益的事情,并按国家有关规定纳税,劳务税3.25%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本;9、乙方自行担当自己人员因病救治的医疗费用,自行担当进出场费用和生活费用;10、所完成的工程经甲方验收签认后,有权要求甲方按合同约定支付劳务费用;11、遵守施工驻地乡规民约和民族宗教习惯,搞好环境爱护,维护工程平安,杜绝违法行为发生。十四、其他事项:1、施工期间内,因雨、雪、冰冻等自然因素不能施工时,所产生的人员、机械设备窝工等一切费用均由乙方自行负责,甲方概不担当任何责任和费用;2、施工期间内,乙方
15、必需按国家有关规定为劳务人员发放相应的劳动爱护用品;3、施工期间内,因工发生伤亡事故,乙方应刚好报告甲方,并由甲方报告监理工程师和建设单位。因工伤亡应刚好救治,医疗终结,依鉴定结论,按国家有关规定处理,其相关开支及费用均由乙方担当。非施工缘由死亡和非作业时间发生的其他伤亡事故,其责任和费用也由乙方自负;4、乙方开工壹个月后,生活的确困难的,甲方可以按劳务人员花名册预付适当的生活费,在后续价款支付时扣回。十五、本合同必需经甲方法定代表人签字并加盖甲方印章,乙方必需由法定代表人(乙方为自然人应交身份证复印件、盖章、签字并押指纹,并写明联系电话和银行帐号)签字后生效,待工程完工并缺陷责任期终止后结清
16、经济手续,合同自行失效。十六、甲、乙双方应维护合同的肃穆性,在执行合同阶段若有争议,乙方向甲方主管单位(青海省马路工程建设总公司)申请协调解决,协调无效可在甲方所在地人民法院依法提起诉讼。十七、本合同未尽事宜,双方可协商补充,须要有文字依据的,要有双方签字的备忘录。本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。十八、本合同条款及内容除甲乙双方约定,不得随意更改。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代理人: 法定代理人:经办人: 经办人:签订日期:年月日签订日期:年月日联系电话:联系电话:施工合同 篇2发包方(简称甲方):住址:承包方(简称乙方):住址:经协商,由乙方承包甲方_项目的冷库安装工程,为了明确双
17、方职责,保证工程顺当进行,以中华人民共和国合同法及其他有关规定为依据,结合本工程详细状况,双方达成如下条款,共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:5、工程质量:二、工期本合同工程总工期为个_日历天,安排开工日期:_年_月_日,安排完工日期:_年_月_日。本工程除遇到不行抗力,否则工期不予顺延,乙方必需按期交付验收。三、工程造价及付款方式1、工程造价:2、付款方式:总价款分_期支付:工程合同签署后3日内支付第一笔,总价款的_%,即_元人民币。工程完成50%后3日内支付其次笔,总价款的_%,即_元人民币。工程完成后3日内支付第三笔,总价款的_%,即_元人
18、民币(5%作为质保金,保险期满后一次性支付)。四、甲方义务1、在施工前负责施工场地的平整,协调相关相邻关系,详细介绍场地及地下管线状况。2、在施工期间赐予乙方施工必要便利,供应水源、电源、材料堆放场地。3、供应冷库工程的图纸,若增加工程量、变更设计,需刚好通知乙方,以便乙方施工。4、对乙方提交的增加工程量资料,进行必要的刚好审核,以作为工程决算的依据。5、根据合同的规定向乙方支付款项。6、接到乙方验收的通知后,在3日内予以验收。五、乙方义务1、乙方须对甲方供应图纸进行必要的专业审核刚好解决问题。2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质
19、量符合国家或行业标准,且需经甲方代表或监理人员认可后方可运用。4、乙方在施工前必需视察工地并具体了解工地各种环境:结构、排水、电力等系统,如现场状况与图纸不符,刚好与甲方相关人员沟通。5、乙方保证安装施工人员均为专业的娴熟技工,工程设备安装完成后,乙方必需负责免费调试,保证无任何操作故障。6、已完工的工程和设备,在交付前由乙方应负责保管,并负责将场地清扫干净。六、工程设计的变更1、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。2、施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,并供应修改或变更设计方案,经甲方确认后方可接着施工。七、平安施工1、乙方应遵守工程建设平安有
20、关管理规定,严格根据平安标准组织施工,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患,一切平安措施及费用均由乙方担当。2、乙方必需为其施工人员购买意外损害保险,应对其进行平安教化,并对其平安负责。八、材料设备供应1、本工程所需的材料设备均由_方选购并供应到施工现场,材料设备进场时必需经甲方书面确认。2、乙方负责选购的材料、设备,应根据设计和国家有关标准选购,对材料设备质量负责,乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。3、乙方须要运用代用材料时,必需征得甲方书面同意。九、竣工验收1、工程全部完工后乙方应刚好提请甲方组织验收,甲方组织有关人员验收合格后,双方在验收单上签字确认,验收单是乙方恳
21、求付款的必要凭证。2、在工程全部验收合格后,工程移交甲方后,乙方离场,工程自移交后毁损风险由甲方担当。3、若不能通过验收,乙方必需在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。十、质量保修1、本工程的保修期为_年,自验收之日起算。2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外),乙方负责免费保修及更换配件。3、保修期内工程或设备出现故障,乙方应在接到甲方通知后_小时内修复(如有特别状况双方可另行商定)。十一、违约责任1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵,乙方必需按本合同约定的期限刚好予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵,由乙方负责免费修理。2、甲方需根据本合同的约定刚好支付合同款项,若逾期不支付
22、,须向乙方担当未支付款项10%的违约金,但乙方违反本合同约定的,不受此限。十二、其他条款1、本合同履行过程中,发生争议,双方应协商解决,协商不成,双方均可向合同履行地人民法院起诉。2、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等的法律效力,自合同履行完毕后失效。3、其他未尽事宜双方协商解决。甲方:责任人:联系电话:合同履行地:_年_月_日乙方:责任人:联系电话:合同履行地:_年_月_日施工合同 篇3发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,结合本工程实际状况,经甲、乙双方协商一样,订立
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 精品 017
限制150内