2022施工合同精选244.docx
《2022施工合同精选244.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同精选244.docx(85页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同施工合同模板锦集9篇现今社会公众的法律意识不断增加,合同出现的次数越来越多,签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是我细心整理的施工合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方:乙方:经甲、乙双方本着公允、公正、互利、合理合法的原则协商一样,特签订以下协议,供双方共同遵守执行。一、工程名称:二、工程地址:三、承包内容:四、承包方式:五、承包价格:六、付款方式:七、甲、乙双方责任与义务(1)甲方:1、根据合同约定时支付工程款。2、现场监督:检查乙方在施工过程中的质量、平安进度、验收等。3、现场协调各工种之间的工作协作,解
2、决施工过程中出现的冲突。4、给乙方刚好供应在施工过程中满意施工要求的条件。(2)乙方:1、按时、按质、按量完成合同范围的施工任务,严格执行防水工程相关规范及标准。2、供应防水材料的合格证和相关资料。3、遵守甲方在合同范围内的相关规定。4、严格管理好自己的施工人员,不拖欠员工工资,乙方人员及设备、材料自行管理。八、违约责任如违约,造成的一切责任由违约方全权担当一切责任。 本施工合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,相关工程款项结清时终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2发包方(简称甲方):承包方(简称
3、乙方):依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、上海市爱护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则,为爱护双方的合法权益,结合本工程的详细状况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:区(县)路弄(村)号楼室。3、住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:(包工包料、清包
4、工、部分承包)。6、总价款:¥元,大写(人民币):其中:材料费:,人工费:管理费:,设计费:垃圾清运费:,税金(3.41):其他费用:经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7、工期:自年月日开工,至年月日竣工,工期天。二、关于材料供应的约定:1、甲方供应的材料:详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成工程损失的,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取
5、甲方供应材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料:详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方选购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。如已运用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行
6、政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。5、在施工过程中,甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收
7、,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方担当,工期也予顺延。7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火约定:甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止相邻居民
8、住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表:付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元,其次次付款时扣除合同签订后开工前二至五天65元施工过程中工期进度过半30元竣工验收当天5元增加工程项目签订项目变更表100元注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。2、工程结算:详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具
9、收据,施工结束须开具发票。六、其它事项1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明运用留意事项。(2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并担当担当有关费用。2、乙方工作:(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派为乙方驻工地代表,负责合同
10、履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应刚好书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任:1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚
11、款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式:1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除:1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一
12、样后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十、其它约定:1.2.3.4.5.十一、本合同一式_份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章): 乙方(签章):托付代理人: 法定代表人:住址: 地址:电话: 电话:邮编: 邮编:签订日期:年月日签订地点:施工合同 篇3发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法
13、及其他有关法律、行政法规的规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程项目协商一样,订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称:*2、分项工程名称:桥梁分项工程。3、工程地点:*其次条 承包内容本标段*-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除梁板以外的全部工程,三项电源乙方自行解决。第三条 承包方式及承包单价一、承包方式1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。二、承包单价承包单价:为*以上综合承包单价中已包括:工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施
14、工、临时设施等全部费用,以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。第三条 额外工程量发生的图纸变更等状况,由业主认可的监利等人员进行签字,并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。第四条 付款方式1、当工程-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之40。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之20。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之35。第五条 施工工期1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。2、乙方必需按甲方排出的进度安排组织足够的机械设备及人力进行施工,技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度安排完不成并且施工人数
15、达不到项目部要求的人数,甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成,大、小工按人头算每人每工日150200元,在乙方进度款或结算款中扣除。3、每个分项工程假如乙方不能按甲方要求的时间开工和完工,甲方有权作出相应的经济惩罚,惩罚标准按情节轻重每天可处以20020xx元。严峻者甲方将另外支配施工队伍进场施工,所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。4、除甲方拖欠工程款外,乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以当月扣
16、或者在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。5、乙方自动退场,甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方,弥补甲方的各项损失。6、假如因业主及甲方缘由延误工期,经甲方签证后,工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求,否则甲方有权依照监理和业主的要求进行惩罚。第六条 质量标准及管理要求一、质量标准1、本工程应达到的质量标准:根据设计文件及国家、马路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工,工程一次合格率100%,质量达到合格标准。2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准,乙方必需在甲方规定时间内无
17、偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。二、管理要求1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理,遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中,听从甲方相关人员的合理调配、支配,听从甲方的进度、质量和平安的管理。2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。3、由于乙方质量缘由造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方担当。第七条 平安生产、文明施工管理要求1、严格执行国家颁布的各项政策和平安法规、规程,及其它相关的标准、规范。2、遵守甲方制定的各项平安规章制度,听从甲方相关人员的管理。3、遵守甲方制定的文
18、明施工规章制度,听从甲方的管理。4、乙方从事特别工种的人员必需持证上岗。5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起平安事故,乙方负全部责任,并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩罚由乙方自行负责,同时甲方也将追究乙方的责任。第八条 双方责任一、甲方责任1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。3、按期召开生产调度会,刚好解决施工中出现的问题,按月下达施工生产安排,并检查落实状况。4、 对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,限期整改并进行经济惩罚。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。5 、对乙
19、方所完成合格工程量每月底进行验工计价。6 、工程量以设计图纸工程量计量,若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。7、刚好通知监理对乙完成的工序验收。8、对临时驻地建设只供应临时用地。二、乙方责任1、严格根据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产安排。2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查,仔细做好施工原始记录。3、担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。4、加强文明施工,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理
20、现场达到合同条款约定的要求,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作(文明材料由甲方负责),并担当相应费用与责任。6、担当所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。7、在施工中应听从甲方的统一指挥,自觉搞好和其他单位的关系。8、假如因自身缘由中途主动退场,乙方必需提前一个月以书面报告形式上报甲方,待甲方批准后方可退场,否则,视为乙方违约,因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。9、施工现场必需按公司的统一部署标准设置。10、乙方内部发生劳资纠纷,甲方不担当任何责任,并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 精选 244
限制150内