不锈钢楼梯扶手制作安装合同(1页).doc
《不锈钢楼梯扶手制作安装合同(1页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不锈钢楼梯扶手制作安装合同(1页).doc(1页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-不锈钢栏杆、扶手制作安装合同甲方(建设单位):_ 乙方(施工单位):_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守: 一、工程概况: 1、工程内容:_; 2、工程承包方式:乙方三包(包材料、包制作、包安装),材料选用:面管_厂标_厚、立柱_厚_; 3、工程造价:_元/米,施工面积约_单元_米,约合人民币_万元(以实际竣工验收数量为准); 4、付款方式:合同签订生效后,甲方预付_%的材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_%后,拨付安装工程总价款的_%,工程安装完毕验收后,余款一次性付清。 二、合同工期:从拨
2、款之日起_月内完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。 三、甲方责任: 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任: 1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为_个月,出现质量问题,保修保换,人为造成损坏的由甲方承担维修费用; 2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表,负责现场的管理与联系工作,参加工程验收;五、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,依法向户籍所在地法院起诉。 六、合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。 甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章): _年_月_日-第 1 页-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 不锈钢 楼梯扶手 制作 安装 合同
限制150内