项目管理目标责任书(建设公司)(共18页).doc
《项目管理目标责任书(建设公司)(共18页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目管理目标责任书(建设公司)(共18页).doc(18页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上 项目管理目标责任书 编号: ( )年第 号甲方: 广东电白建设集团有限公司 乙方: 根据 广东电白建设集团有限公司 与 以下简称建设(总包)单位)签订的关于 的 建筑工程施工合同 (以下简称主合同),甲方委托乙方进行项目管理,经充分协商,特订立项目管理目标责任书。工程概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、质量要求: 。4、合同造价:人民币 万元。 二、工程管理方式: 1、对主合同全部条款,乙方均予认可和接受,并承担全部的义务和责任。2、乙方对主合同的全部内容负责全程的履约,并承担履约过程的经济、法律责任。工程项目由乙方独立核算,自负盈亏,由此产生一切经济和法律
2、责任,均由乙方承担。三、工程管理范围:承包范围: ,以及甲方对建设(总包)单位的承诺等相关工作内容。四、 工程金额:1、根据甲方与建设(总包)单位签订的主合同,该工程总造价为人民币 万元 ;如因工程量增减或工程造价变化,则其金额以甲方与建设(总包)的最后结算为准。(乙方提交工程进度款、结算资料须甲方盖章报送建设(总包)单位,不视为甲方认可,不作结算依据)2、乙方接受甲方确认的工程金额,乙方已完全考虑了所有各种因素对价格的影响。3、材料供应:按甲方与建设(总包)单位签订的主合同约定条款履行。五、管理成本费及税金:1、乙方按工程结算总造价的 向甲方缴纳项目管理成本费和工程税。2、上缴政府相关部门、
3、行业主管部门的各项费用,全部由乙方负责承担,不包含在上交管理费用之内。3、乙方应承担该工程所产生的报建、备案和开票涉及的所有费用。4、乙方如需甲方提供项目经理(二级建造师)驻场,其工资不低于每月 元,乙方负责驻场人员的吃住及其往返差旅费;其他驻场人员,其工资也应不低于每月 元,乙方负责驻场人员的吃住及其往返差旅费;其中各驻场人员的每年每人最少保证 次累计 天探亲假期。5、乙方需承担本次项目 证件使用费 元/月,安全员 元,施工员 元,不足壹个月按壹个计算;计费自中标通知书发出之日起,止于证件解除锁定之日;另外乙方需挂证项目经理或其他人员出场人员,每次每天出场劳务费不低于1000元,并承担每次出
4、场的所有费用。六、质量要求:1、本工程质量要求按甲方与建设(总包)单位签订的主合同中的约定条款履行。2、为提高企业信誉,共铸公司品牌,确保甲方与建设(总包)单位签订的主合同的顺利实施,双方再行确定本工程质量的目标为 ,若达到此目标甲方给予乙方奖励 元,若达不到此目标,乙方应向甲方承担甲方与建设(总包)单位签订的主合同中约定的违约责任。3、乙方按甲方对建设(总包)单位承诺的质量标准进行管理,甲方发现有质量问题时,责令乙方限期予以整改,若在整改期限内,整改不到位,则甲方视情节轻重予以罚款。4、建设(总包)单位对甲方的施工质量要求和奖罚,同样适用于甲方对乙方的施工质量的约束,乙方须承担由于工程质量原
5、因而被建设(总包)单位给予的任何处罚。七、工期要求:1、本工程合同工期按甲方与建设(总包)单位签订的主合同约定条款履行。2、乙方应编制可行的施工总进度计划、季度计划、月度计划、周计划,并报送有关单位。为保证计划的实施,乙方应采取必要的保证措施,避免工期延误。3、建设(总包)单位对甲方的施工工期要求和奖罚,同样适用于甲方对乙方的施工工期的约束,乙方须承担由于工期拖延而被建设(总包)单位给予的任何处罚。并向甲方承担违约责任。八、安全生产和文明施工要求:1、在本工程进行期间,乙方对发生与本工程有关的或本工程引致的人身伤亡及财产损失、损坏负责,必须承担其费用、责任、损失、索赔或诉讼等经济、法律责任,并
6、须确保甲方免负该等连带责任。2、本工程禁止重大伤亡事故的发生,负伤频率5。3、乙方必须对该工程施工现场从业人员办理意外伤害保险,乙方不得以任何理由拒绝投保,否则甲方将代为办理,所发生的费用直接在当月的工程款中扣除。4、乙方应遵守工程建设安全生产和文明施工的有关规定,随时接受行业检查人员依法实施的监督检查以及甲方的大检查,对查出的问题应及时予以整改,消除事故隐患。由于乙方安全措施不当造成的事故责任和由此发生的费用由乙方承担。甲方在监督检查过程中发现的安全隐患及违章行为,责令乙方限期予以整改,若在整改限期内,整改不到位,则甲方视情节轻重予以罚款,罚款金额在支付当月的进度款中直接扣除,并责令乙方整改
7、合格为止。5、乙方应确保本工程的安全生产的必要投入,如乙方过多的考虑费用支出,双方意见不统一时,甲方可以强制执行,所发生的费用在当月的进度款中直接扣除。6、若因安全文明施工达不到标准,使甲方被上级部门或当地政府予以警告、扣证等处罚时,乙方须对此负完全责任,并极力予以消除,同时甲方将给予 元/m2建筑面积的经济处罚并有权解除此项目管理目标责任书。7、乙方应加强综合治理工作,抓好劳务队的管理,确保企业及社会稳定。将另行签订综合治理责任书,并作为本协议附件,与本协议同具有同等法律效力。九、资金管理:1、乙方协助甲方向建设(总包)单位收取工程款,为使资金专款专用,款项打入甲乙双方共监管账户。甲方按工程
8、款比例扣除应收的成本管理费及税金之后,工程款在三天之内全部入乙方项目专用款账户。2、乙方对本工程项目资金(工程款)应专款专用,不得挪作他用。乙方每次申请工程款时,必须提交资金使用计划表,写明已支付或将要支付清单明细(人工费、机械、材料的投入数量、单价、及完成形象进度),并提供签订劳务合同、采购合同、机械租赁合同等。甲方有权监督检查乙方工程款的使用情况。对乙方挪用本工款,甲方有权加以制止,若制止无效,甲方有权代乙方直接支付相关方。3、成本管理费的收取:按建设(总包)单位支付的工程款按比例收取,当建设(总包)单位在工程竣工验收时,支付第一次工程款时,甲方一次性收取剩余管理费。4、若建设(总包)单位
9、拖欠付款,乙方不能主张向甲方要求支付未付的工程款。乙方在本工程实施过程中,所产生的债权债务关系,均由乙方自行清偿,甲方不承担任何责任。如乙方处理不力或甲方代为处理,造成甲方损失的,乙方应当承担赔偿责任(包括但不限于:诉讼费、律师费、差旅费以及实现债权全部费用)十、双方权利与义务:(一)、甲方权利和义务1、甲方委托 同志对本项目管理目标责任书的内容负责全面实施监督,对乙方履行主合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制(甲方向乙方提供委托书)。2、甲方不定期地对主合同履行情况进行全面检查。(二)、乙方权利和义务1、乙方委托 同志全面负责本项目管理目标责任书的实施,乙方应按工
10、程规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子,所发生的一切费用由乙方支付。2、乙方应尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方的领导和监督管理,全面贯彻公司的CI战略要求,维护企业形象。3、乙方必须组织足够的劳动力保证项目工程按期竣工。甲方若发现乙方人力不足或严重违反规定时,有权派人帮助抢工,发生费用由乙方支付或由甲方直接在工程款中扣除,如再不能保证按时完成任务时,甲方有权终止其承包合同,对其影响工期所造成的损失,均由乙方承担。4、接受建设(总包)单位、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令,由这方面引起的经济责任、法律责任均由乙方完全负责。5、接受当地行建设(总包)单位管部门的检查和管理,并协
11、调和做好相关工作,需上缴和由此发生的一切费用由乙方承担。6、建立健全项目财务核算制度,接受甲方的监督检查。7、乙方必须执行甲方的安全生产管理,组织好现场文明施工,确保标化工地,争创示范工地。教育职工牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,严禁违章指挥,违章操作。施工过程中,如发生一切安全事故,均由乙方负责,并承担所有费用。8、技术资料做到及时、准确、齐全立卷,并负责工程竣工档案资料按政府行业规定整理档案资料交甲方统一归档。9、乙方应遵守建筑管理法规,规范经营行为;若因本工程而被当地行建设(总包)单位管部门进行处罚时,乙方应极力消除此影响,并承担一切责任和费用,同时,甲方将视情节轻重予以 万元的经
12、济处罚并有权解除本项目管理目标责任书。10、该工程所发生的相关检测和试验由甲方统一组织安排,费用乙方承担;检测试验取样由乙方自行完成。十一、工程交验与保修:1、本工程完工后,乙方须参加建设(总包)单位组织的工程竣工验收。经检查验收工程不合格,由乙方负责返修并承担全部费用。若工程质量未达到建设(总包)单位的要求和甲方对建设(总包)单位的承诺时,所有因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方承担。2、工程在竣工验收进入保修期时,乙方应按工程质量保修书内保修范围的约定进行工程保修。在保修期内因保修原因而发生的费用和责任一概由乙方承担。十二、档案资料管理:1、乙方需将该工程一套完整的竣工验收资料,包括工程中标
13、通知书、施工许可证、工程竣工验收报告、竣工验收备案表、合同正本、施工工程定案决算书、工程结算书、质量验收、安全文明评估资料、获奖证书等移交甲方。2、乙方的生产统计、财务决算、劳资、设备等报表分别报送归口的各部门建立档案。3、乙方在此项目上获得的其他有关许可证、资质证书及荣誉证书等,由公司建立档案目录后统一归档管理、保存。十三、违约与争议:1、若乙方在全面履行主合同过程中有违约行为时,所构成的经济和法律责任,均由乙方承担,甲方不负任何责任。2、在本责任书履行过程中发生的争议,双方当事人应本着实事求是的友好原则,协商解决,协商不成时,由广东电白建设集团有限公司注册地法院管辖,但必须:(1)不涉及到
14、部分的工程应照常进行;(2)涉及乙方退场的应先退场;(3)竣工或合同期满的应先交项目;(4)如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议第十三条第2款第、之规定的,甲方可以向仲裁委员会(或法院)申请先予执行以排除妨碍,由此而发生的一切损失均由乙方负责。3、 甲、乙双方在履行该合同过程中以及甲方代表乙方全面履行总承包合同过程中所产生的任何法律纠纷时,由此所产生的一切费用皆由乙方承担。4、 本工程不允许再分包或转包,若发现有此情况,甲方将给予结算总价 的处罚,并中止本协议。十四、协议生效与终止:1、本协议一式3份,甲方执2份、乙方执1份,具有同等效力。2、本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效,在主合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 管理 目标 责任书 建设 公司 18
限制150内