2022施工合同范文754.docx
《2022施工合同范文754.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同范文754.docx(64页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同施工合同汇编十篇现今许多公民的维权意识在不断增加,合同的法律效力与日俱增,在达成看法一样时,制定合同可以享有肯定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是我为大家整理的施工合同10篇,欢迎大家共享。施工合同 篇1发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一样,订立本合同。工程概况:工程名称:工程地点:工程内容:工程承包范围:承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。合同工期:工期:按项
2、目总进度及甲方要求为准假如因发包方缘由或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。标准、规范及有关技术文件:施工过程严格根据宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(DB64/04820xx)执行。引用标准:绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)GB/T 10801。2-20xx玻璃纤维制品试验方法(JC1761996)康克外墙隔热保温系统施工规程质量标准及验收方法:1、工程施工及验评方法严格执行宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(DB64/04820xx)。2、质量等级:合格3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。技
3、术资料、图纸及其它材料的供应方法:1、发包人向承包人供应图纸、相关技术资料,在施工过程当中如有变更应出具变更通知单。2、承包人在施工前向发包人供应产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。合同价款及付款方式:1、外墙外保温每平方米造价为: 68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。2、付款方式:1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85。2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90,剩余的10作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。3)、在发包
4、人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。违约责任:1、承包方违约责任:1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不行抗力或发包人责任除外)。2)、如因承包人缘由影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人担当所造成的全部损失。3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。2、发包人违约责任:1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人担当。2)、发包人应为承包人供应必需的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人担当。合同的有效性:
5、本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。十、合同履行中,如一方须要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按合同法的有关规定解决。十一、其他约定事项:双方协商解决。十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。发包人(盖章): 承包人(盖章):经办人(签字): 经办人(签字):年 月 日 年 月 日施工合同 篇2合同编号:_发包人(以下简称甲方):_居处:_身份证号:_联系电话:_承包人(以下简称乙方):_营业执照号:_居处:_法定代表人:_联系电话:_施工队负责人:_联系电话:_甲、乙双方
6、在遵循自愿、同等、公允、诚信原则的基础上,就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1、工程地点:_2、户型结构:_套内面积_平方米。3、工程承包,实行下列第_种方式:(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、包部分材料,甲方供应其余部分材料。(3)_4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币_,大写:_。单价明细详见附件一工程报价单。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。5、开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。其次条工程图纸和工程变更工程图纸由_方负责供应,施工前_日工程图纸必需经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任
7、何变更,双方应当协商一样并签字确认,以此作为变更工期和竣工结算的依据。第三条甲乙双方的义务(一)甲方义务1、开工_日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当实行爱护措施。2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。3、供应原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常运用。4、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。5、竣工验收前甲方不得擅自入住。(二)乙方义务1、全面检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发觉问题应刚好通知甲方。2、拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。3、施工中应妥当保管甲方留存的家具
8、、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。双方另有约定的除外。4、施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。第四条材料设备的供应1、材料、设备应当符合工程报价单的要求。2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。3、若一方对对方供应的建筑装饰装修材料有异议须要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方担当。第五条工程质量和验收方式1、室内环境污染限制应当符合民用建筑工程室内环境污染限制规范(GB50325-20xx)的标准。2、本工程质量应当符合以下标准
9、:(1)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)(2)住宅装饰装修工程施工规范(GB50327-20xx)(3)深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准(4)_(5)_3、工程验收方式由双方约定:_4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算:_第六条工程款支付1、工程款支付方式如下:(1)_(2)_(3)_2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票。第七条违约责任1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的,应当担当赔偿责任。2、甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程
10、款_的违约金。3、乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方_元违约金。4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方担当赔偿责任。5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方担当。6、由于乙方缘由致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方担当。第八条争议解决方式本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_种方式解决:(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁。(2)向_人民法院提起诉讼。第九条附则1、
11、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。2、本合同一式_份,甲、乙双方各执_份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。第十条其它约定1_2_3_甲方(签章):_乙方(签章):_托付代理人:_托付代理人:_电话:_电话:_签订日期:_年_月_日签订地点:_施工合同 篇3甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)为完成有线电视系统工程,统一规范,加强管理,经双方友好协商,由甲方托付乙方担当有线电视系统安装工程,为了明确双方职责,特签订如下合同。一、 工程名称:XX地块有线电视系统工程二、 工程地点:三、 工程价款:1、依据有关文件规定(锡价服(20xx)132号),按建筑面积每平方米1
12、9元计算合同金额。建筑面积暂按建设工程规划许可证(副本)核定的面积计算,即 42624m19元/m= 809856 元,共计(大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币)。2、本工程的最终价款按建设工程规划许可证(正本)核定的建筑面积计算确定。在未取得建设工程规划许可证(正本)之前,按本合同预收配套建设费。信号开通前,开发商需供应建设工程规划许可证(正本),按文件确定的收费面积签订正式协议。四、 工程方式:包工包料。五、 工程期限:与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付运用。六、 技术要求:本系统为乙方所属网络系统的一部分,乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装,区内不送有线模拟电视信号。七、 双
13、方责任:1、 乙方负责工程范围内的系统设计;负责室外管道、井、缆线的施工,落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通(住宅及底商部分,乙方负责穿线至用户室内多媒体盒,做好接头,用户室内其余部分由甲方负责)。2、 乙方负责本系统室外管道的设计,甲方根据乙方的设计要求做整体的综合管线平衡,在满意甲方规划设计的同时必需符合乙方设计的技术标准和要求。3、 甲方负责根据乙方的设计要求埋设室内管线(范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等),管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动,应事先征得乙方书面同意。系统内全部室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施
14、工前免费供应。4、 进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通,并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应刚好盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。5、 开工前甲方应供应乙方施工材料堆放间;施工中甲方应派专人帮助,供应施工便利。6、 甲方应尽早依据建设工程规划许可证(正本)与乙方签订正式合同,乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。7、 工程竣工交付运用后,乙方须要检修、更换器材和扩容,甲方有责任供应必要的场所和设施协作解决。八、 付款方式:在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付 409241元(50%),余款在工程竣工调试完成并验收后,按正式合同
15、确定的金额一次性付清。九、 相关事项:1、 乙方按本行业要求进行验收,验收合格后由乙方负责修理、管理。但因甲方或用户自身缘由造成系统损坏或发生故障等,乙方不担当修理责任。2、 该小区全部室内外有线数字电视管道资产全部权归乙方全部。3、 甲方在房屋交付用户运用时,应协作乙方做好宣扬工作,督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。4、 乙方在施工时应文明施工,听从甲方协调管理。十、 违约责任:1、未经甲、乙双方协商,若有一方违约,则违约方将担当相关违约责任,负责赔偿因违约给对方造成的损失。2、如因甲方未根据乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身缘由造成工程存在问题的,
16、责任由甲方自行担当。如需乙方修理,应另行支付费用。十一、争议:本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的,双方另行协商解决,协商不成的,则提交乙方所在地法院诉讼解决。十二、其它:1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。2、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执二份。甲方(盖章): 乙方(盖章):代表(签字): 代表(签字):施工合同 篇4兹有 (以下简称甲方)和 李桂松(以下简称乙方)就甲方托付乙方进行 工程项目制作施工图事宜达成以下协议:乙方的制作标准及相应价格:1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样依据具体程度以1:1
17、、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。2.图纸取费标准3.图纸质量以我公司供应的样板为准,如有其它要求协商解决。4.如涉及甲方缘由修改图纸,修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取,修改累计超过50%按整张图纸费用收取。甲方应向乙方供应的材料:1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需供应蓝图,)2. 确认签字的效果图3. 确认签字的方案手稿4. 具体阐述设计方案及尺寸要求制作流程:1.双方签署合同,合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和供应制作所需的相应材料。详见合同上文。2.乙方在收到甲方订金及相关材料后,起先进行施工图制作,时间为 天。因为甲方缘由修改图纸,施工图制作周期相
18、应延长,详细时间双方协商确定。3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。4.付款交图。违约责任:1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任,合同签署后应严格根据合同执行。2. 若甲方违反合同条款,乙方都有权终止合同,且甲方所支付的定金归乙方全部。同样,若乙方违反合同条款,甲方有权终止合同,并要求收回订金,并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款,按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。 双方应秉承友好协商的精神进行合作,如有争议,应协商解决,如协商不能解决,则根据合同法执行。甲方(盖章或签字):乙方:日期: 日期:施工图设计托付合同范文篇二甲方:乙方:
19、甲方托付乙方担当工程施工图深化设计,经双方协商一样,签订以下合同。第一条 本合同依据下列文件签订:中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。 其次条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条 甲方人应向乙方提交的有关资料及文件: 第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件:第五条 本合同设计收费估算为_ _元人民币。设计费支付进度详见下表。说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差
20、额时,双方另行签订补充协议。 4.本合同履行后,定金抵作设计费。第六条 双方责任6.1甲方人责任:6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性刚好限负责,甲方不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内,乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 范文 754
限制150内