2022水电施工合同(精选15篇).docx
《2022水电施工合同(精选15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022水电施工合同(精选15篇).docx(76页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022水电施工合同(精选15篇)水电施工合同1甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循同等、自愿、公允和诚信的原则,甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条工程概况工程名称:太原师范学院学生公寓楼工程地点:榆次高校城其次条工程承包范围B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。第三条工程工期1.安排开工时间:20_年9月17日,安排完工日期:20_年7月31日,总日历天数324天。2.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条工程质量标
2、准所承包工程范围内的工程质量必需符合国家现行施工验收规范合格标准的规定。第五条标准规范本合同适应标准规范:现行施工规范第六条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工安排、主要材料安排表,月工程进度报量,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、工程质量限制、监督、检查和验收,并向乙方供应相关技术指导和技术资料。2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数,满意施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应的材料及周转材料。5.按本合同约定,向乙方支付劳动酬劳。6.统筹
3、支配、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。7.给乙方办理现场施工人员出入证件。第七条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排),合理组织、科学支配作业安排,投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、施工爱护等方面
4、的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效有证。4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏,应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁乙方运用的机具、周转材料及其他设施;6.为其施工人员配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其他相关防护用品);7.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止运用不法人员,乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。第八
5、条环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度,监督、监控乙方的相关工作实施状况,使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患,确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。发生平安事故,乙方应按有关规定马上上报甲方的要求,违章操作所发生的平安事故,由乙方负全部责任。3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,
6、做到文明施工;保证施工现场整齐有序,符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采纳一切适当的措施,爱护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第九条材料、设备供应和管理1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拨制,依据工程安排的须要提前一周向乙方供应所需材料。2.乙方应妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注意节约。超出部分,由乙方按领用时的价格进行赔偿
7、。第十条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价:承包方式为清包工;承包价格为:按建筑面积计算32元/m2.2.承包价格所包含的内容:B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;全部机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);承包工程范围内的协作测量放线和材料试验的协作用工。第十一条结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳
8、务承包费,3日内按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月工程进度支付,支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%,余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清,剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。第十二条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应刚好向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验
9、收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不得延长工期和影响竣工运用。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿修理,甲方应相应供应乙方所需施工修理材料。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另行协商)。第十三条工程保修1.保修范围、期限:二年。2.保修期间,乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理,若乙方未按甲方要求执行,甲方可托付其它单位或人员修理,其它费用由乙方担当。第十四条争议1.甲、乙双方在履行合同十发生争议,可以自行协商解决;否则,双方
10、应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作连续,爱护好一完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。第十五条变更1.若有变更,依据现行山西省建筑安装定额和人工费调解的相关文件核算,其管理费按人工费的30%结算。2.发生甲方用工的人工费,甲方双方协商解决。第十六条不行抗力1.不行抗力的标准,执行甲方于业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后,乙方应马
11、上通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相应顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。第十七条合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或援建,致使合同无法履行的,可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除,乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务酬劳。第十八条合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承
12、包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。第十九条合同份数本合同一试两份,甲方一份;乙方一份。其次十条补充条款其次十一条合同生效本合同双方约定签字后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日水电施工合同2总承包方:_(以下简称甲方)分包方:_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程详细状况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中
13、学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的全部设备安装工程的分包施工,达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称:_二、工程地点:_三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的全部设备安装工程,招标文件要求报价及供应的施工图范围内的水电、消防、暖通等的全部设备。其次条安装工程分包方式,包工包料、包平安文明标化,材料自行选购,招标文件要求指定产品规定选购进入。第三条工程施工期限一、依据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度安排,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以_年_月_日为准。二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身缘由,造成工期延误,一切责
14、任由分包单位担当。三、如总包方自身的缘由造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位担当。第四条工程质量一、依据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必需达到合格等级,并确保验收通过。二、本分包工程以建筑工程施工质量验收统一标准以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。三、如因分包缘由达不到合同要求的质量标准,分包方必需无条件返工。直至合格,并担当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必需根据招标文件要求的材料品牌、质量等级
15、、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发觉违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及修理由总包单位自行管理。二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至
16、本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。第六条双方职责一、总包方职责1、向发包人领取施工技术经济文件,刚好向发包人收取工程款。2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。3、按本合同规定刚好向分包方支付工程款。4、在接到分包方结算和交工验收资料后刚好组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、平安、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。2、本分包合同内容必需自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。3、分包方负责组织工程管理班子
17、(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必需上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必需将进场人员的花名册报总包方,特别工种人员附上岗证复印件。4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。违约责任:甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方缘由造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不担当赔偿,甲方协作乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方担当违约责任,并赔偿
18、乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方担当,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方担当,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反平安操作规定所发生的平安事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中假如发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日水电施工合同3甲方: 身份证号码:乙方: 身份证号码:乙方为甲方
19、在 负责水电暖安装。甲乙双方根据同等、自愿的原则,经甲、乙双方仔细协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工详细事项达成如下协议条款:第一条:劳务(包工)施工范围1、乙方依据甲方供应工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管其次条:承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工平安。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金),实际施工面积 平方米,总工程款 元。2、付款方式:甲方按工程进度分 次付款
20、,主体工程分 次付款,当乙方施工 楼平面时,甲方应马上支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应马上支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应马上支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款,当乙方施工到 楼时甲方应马上支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时甲方应马上支付乙方总包工费 %,水电安装完工后甲方应马上支付乙方全部包工费 %,余款 %作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必需到达现场进行免费修理。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应当马上付清全部余款。第三条:工程质量平安1、乙方应根据设计图的要求及施工规范进行平安施工。2、在施工过程中,乙方
21、应听从甲方的管理,平安文明施工,留意人身平安第四条:甲、乙双方责任(一)甲方责任:1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料刚好选购到现场(如因甲方材料未刚好到位给乙方造成的损失由甲方负责)。2、甲方供应良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题的确须要甲方牵头协调,甲方应主动组织协调。(二)乙方责任:1、提前刚好向甲方供应材料选购状况,便于甲方刚好选购材料。2、在施工过程中满意设计质量要求的前提下,到处要为甲方节约材料,不得无故奢侈第五条:如因设计及其它缘由增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份, 存档一份,双
22、方签字生效,具有同等法律效力。第七条:补充事项甲方签字: 乙方签字:年 月 日 年 月 日水电施工合同4甲方:乙方: *水电工程局有限责任公司依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例,xx州水务局 将xx结古镇禅古新村0.4kv10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。第一条 工程概况:0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称: xx水利配套基础设施(供电)工程二、工程内容: 0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点:xx四、设计单位:xx五、工 期: 20
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 水电 施工 合同 精选 15
限制150内