安装施工合同(3篇)(5).docx
《安装施工合同(3篇)(5).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安装施工合同(3篇)(5).docx(3页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、可编辑安装施工合同(3篇)(5) 九、供货方法 :由乙方自行负责,垂直运输由甲方帮助乙方利用现场总包单位的吊车进展垂直运输至脚手架上,如现场没有吊车,那么垂直运输费用由甲方负责。十、违约责任 10.1、违约方担当另一方的全部经济损失;10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为,那么另一方有权要求对方限期 整改,否那么,另一方有权要求短暂终止合同,并有权要求对方担当合 同相应金额同等的罚款;10.3、甲乙双方因自己的缘由而延误工程工期的,应担当由此给对方造成的 损失; 10.4、未尽事宜由双方共同协商解决;十一、其他11.1、本合同如在履行中发生争议,可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;11.2、
2、本合同签盖章后生效至竣工验收完毕最终一次工程款结清时终止;11.3、本合同一式贰份,双方各执壹份;十一、签约单位、时间和签约地点安装施工合同范本20XX安装施工合同3 | 返回书目发包人全称: 以下简称:甲方承包人全称: 以下简称:乙方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建立部与国家工商行政管理局的建立工程施工合同示范文本及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么,双方就本工程水电安装工程施工事项协商相同,订立本协议。一、工程概况:工程名称:永州市马路局办公新区工程水电安装工程 以下简称:本工程;工程地点:永州市
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安装 施工 合同
限制150内