围墙施工合同(围墙承包合同范本).docx
《围墙施工合同(围墙承包合同范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《围墙施工合同(围墙承包合同范本).docx(50页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、围墙施工合同(围墙承包合同范本)围墙施工合同(围墙承包合同范本)该怎么写呢?在写的时候都须要留意哪些呢!下面是会员投稿的关于围墙施工合同(围墙承包合同范本)的最新文章,供大家参考。围墙施工合同1发包方(甲方):承包方(乙方):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程施工合同示范文本及其他相关规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,结合本工程详细状况,经甲乙双方友好协商,达成一样看法,签订本合同,以兹共同遵守。第1条 工程名称、工程地点1.1工程名称:武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙。1.2工程地点:武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。第2条 承包范围、承包方式2.1承包范围:
2、工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米,南围墙长415米、东围墙长135米。2.2施工内容包括:基础垫层(60cm宽40cm厚3:7灰土垫层);基础(50cm高砖基础2层,37cm高砖基础2层);西、北方向两个围墙墙体砌筑2.5m高砖围墙,顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房;东、南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖;四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛,墙垛要求砌筑37cm宽;墙体不做粉刷。2.3承包方式:包工包料。第3条 合同价款3.1本合同总价为3.2本合同价款包括施工所须要的全部费用,包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包平安文明、包措施费、包施工用水用电费、
3、已完成工程的成品爱护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润(不包含税金,乙方供应村委会收据)等全部费用。第4条 工期4.1工期:日历天,起先工作日期为年月日。4.2因乙方缘由,不能按期开工或中途无故停工,影响施工进度,工期不予顺延。4.3因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、及不行抗力因素影响,导致连续停工 8 小时以上,经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延,但甲方不担当乙方由此造成的窝工、停工损失。第5条 工程变更依据工程须要,甲方下发的设计变更通知单,乙方不得拒收,并严格根据变更要求进行施工。若增加工程施工量,工程费用另外计算。第6条 竣工结算工程完
4、工阅历收合格后,按实际验收合格的工程进度进行结算。第7条 付款方式7.1乙方向甲方供应账号,甲方以银行划款的方式进行结算。7.2材料进场甲方支付第一笔款7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付其次笔款7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款7.5甲方预留元作为质保金,工程完工一年后支付第8条 甲方工作8.1开工前3天,向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明一份,并向乙方进行现场交底,办理施工所涉及的各种协作、协调工作。8.2指派为甲方驻工地代表,联系电话:同履行。对工程质量、进度、平安进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其他事宜。第9条 乙方工作9.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场
5、交底,制定施工方案和进度安排,交甲方审定。9.2严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。9.3乙方自备管线设施,担当在本工程施工期间所发生的水费、电费。9.4担当在本工程施工期间所发生的平安事故、治安、刑事案件所造成的一切损失,并负全部法律责任。第10条 工程质量10.1工程质量:合格(符合国家现行有关规范及质量要求)。10.2符合设计要求。10.3 根据有关法律、法规规定,乙方对所承包的工程质量负无限责任。 10.4乙方每完成一项工程,必需经甲方验收合格,方准进入下道工序。 10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督
6、检查,因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误,乙方担当全部责任及费用。10.6乙方必需遵守甲方制订的工程质量管理方法,对公司组织的三级大检查中发觉的质量问题,乙方必需仔细进行整改、回复。10.7乙方承包的工程,在竣工验收后由于质量问题引起的索赔,甲方干脆从质保金中扣除赔偿金,不足部分,由乙方另行支付。10.8由于乙方施工质量存在瑕疵,造成工程质量重大缺陷或验收不合格,乙方担当全部责任及费用。第11条 工程验收11.1由于乙方缘由造成质量事故,返工费用由乙方担当,工期不予顺延。 11.2工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。阅历收合格后,办
7、理移交手续。第12条 平安文明12.1乙方施工前必需进行平安技术交底,保证平安用电,平安防护、负责对进场施工机械及工具进行检测,确保机械工具平安。12.2乙方必需对工人进行三级平安教化且每周不少于两次平安学问培训。 12.3因乙方违反平安操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失,均由乙方担当责任及费用。12.4乙方施工管理过程中所发生的平安伤亡事故,由乙方负全部责任及费用。12.5乙方保证施工现场文明施工,建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。 12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时,应向甲方提交平安防护措施方案,经甲方认可后方可实施。防护措施费由乙
8、方担当。第13条 材料供应13.1材料由乙方选购,如不符合质量要求,应禁止运用。若已运用,除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责。13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方选购尚未运用的材料,如发觉乙方运用的材料、设备不符合合同约定质量标准,乙方不得运用,已经运用的必需拆除重做,并将不合格材料清除出现场,由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方担当。第14条 违约责任14.1乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。14.2因乙方缘由,本合同无法接着履行时,甲方有权终止合同,乙方担当由此给甲方造成的全部经济损失。第15条 其他约定本工程保修期为竣工后一年,在保修
9、期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行修理,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方担当。第16条 附则16.1本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。16.3本合同项下一方致另一方的通知均应以书面形式发出,如以面呈方式递交,则送交当时视为送达;如以传真方式送交,则以发出方传真机显示通知业已发送后24小时后视为送达。16.4本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后
10、生效。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人: 法定代表人:授权代表: 授权代表:年月日:围墙施工合同2甲方(发包人):乙方(承包人):依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵守同等、自愿、公允和诚信的原则,双方协商一样,订立本合同。一、工程概况1、工程地点:2、工程内容:建围墙约1100米长,基础深0.6米(实际为准)、宽0.67米,围墙高2.3米,其中:砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面,外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。3、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常运用。4、承包形式:
11、本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包平安文明施工、包质量、包验收、包利税。二、质量标准1、乙方按图施工,要求线条顺直,工程质量达到国家质量验收标准。2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常运用中必需保证不跨塌,墙身不裂缝。若因乙方施工质量和平安问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿。三、工程总价1、本工程包工包料元米(含开税票),详细以甲方验收工程量为准。总工程价款为 万元(暂定),该价格包括人工费、材料费、机械费等全部工程相关费用(施工企业管理税除外)。2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家
12、政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。3、工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必需由甲方签字认可并盖公章方可生效。四、付款方式1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后_日内,支付至合同总价的70%;2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后,支付至结算价款的80%;3、工程全部移交给甲方后,支付至除工程保修金以外的结算价款。4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后_月内支付(本工程保修期为_年,保修期从工程竣工验收合格起先计算)。5、甲方每次支付工程款前,乙方应供应等额正式发票给甲方。五、甲乙双方责
13、任、义务1、甲方责任、义务(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底,如有变更,以变更通知为准。(2)乙方施工过程中赐予帮助和协作,以确保工程顺当进行。(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减,须由甲、乙双方代表签字认可。(4)按时支付乙方工程款。2、乙方责任、义务(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。(2)若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必需限期整改完毕。(3)乙方负责对施工人员进行平安教化,且按国家建筑工程施工平安的相关法规执行施工,实行必要的平安防护措施,保证工地施工平安,消退事故隐
14、患。在施工过程中发生平安事故所造成的一切责任和费用由乙方担当;如给甲方或第三人造成经济损失,由乙方全额赔偿。(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品爱护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。(5)乙方根据工期要求保质完成工作量六、违约责任1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准,乙方担当违约责任。2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方担当拆除和重新施工的费用,工期不顺延。3、因乙方缘由不能根据协议书预定的工期竣工,处500元日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。4、在施工过程中,若因乙方缘由导致整个工程项
15、目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(干脆、间接损失),其费用干脆从工程款中扣除。七、质保修理1、从工程竣工之日起_年内为质量保修期。2、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后48小时内进行修理,逾期不修理的,甲方托付他人修理的费用、造成的损失从工程款中干脆扣除。八、其他1、在工程施工过程中甲方若发觉乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权书面或口头通知要求乙方刚好整改,乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方担当。2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向人民法院诉讼。十
16、、其他本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。甲方: 乙方:_年_月_日_年_月_日围墙施工合同3发包人(全称):法定代表人:居处:联系电话:承包人(全称):法定代表人:居处:联系电话:依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一样,订立合同。一、工程概况1、项目名称:2、工程地点:二、工程承包方式承包方式:三、工程工期合同工期总日历天数:四、工程造价本合同采纳单价包干价方式:1、平基土方挖、填、运_元/m3,(小区范围内)2、石方爆破及挖运_元/m3(小区范围内,包爆破材料)3、挡土墙砌筑_元/m
17、3(包工包料,含勾缝)4、永久性围墙砌筑_元/m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按_元/m3计算)。以上单价均含税。五、材料供应1、甲方供应材料:甲方不供应材料。2、乙方供应材料:全部材料由乙方选购,选购材料按规定供应产品合格证及相关质量证明文件。六、双方权利义务1、甲方工作1.1、对工程质量、进度、平安进行监督;1.2、对工程中各个工序的验收工作;1.3、向乙方供应施工图及相关的技术资料和技术指导;1.4、确定水准点与坐标限制点;2、乙方工作2.1、听从甲方的管理;2.2、向甲方供应全部材料的质量证明资料;2.3、遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按标准
18、组织施工,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。在施工过程中发生平安事故所造成的一切责任和费用由乙方担当;2.4、仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工;2.5、做好发各个工序验收的协作工作,为检查验收供应便利条件。2.6、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。七、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。八、工程款结算方式工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。九、工程的验收由于乙方缘由造成质量事故,返工费用由乙方担当,工期不予顺延。工程竣工后
19、,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。阅历收合格后,办理移交手续。十、修理责任本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行修理,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方担当。十一、违约责任1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。2、因乙方缘由,本合同无法接着履行时,甲方有权终止合同,乙方担当由此给甲方造成的全部经济损失。十二、争议的解决与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。十三、其他1、本合同正本_份
20、,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存_份。2、双方依据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一样后,可对本合同内容详细化、补充或修改,其效力同本合同。发包人:(公章)托付代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:_年_月_日承包人:(公章)托付代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:_年_月_日围墙施工合同4发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)依据 _合同法的有关规定,经甲、乙双方协商,甲方将围墙托付给乙方施工,结合本工程详细状况。订立本合同,以兹共同遵守:一、工程概况1、工程名称:_围墙;2、工程地点:_二、承包内容及材料1、工程内容:建围墙约60米长(水
21、泥混体基础厚0.3米宽0.4米,高2.4米,每4米一立柱,最高用沙灰0.1米插玻璃)。2、材料选用:_水泥、碎石、灰沙、砖;3、承包形式:_包工不包料(基础部分点工:_每天80元不包吃;拆围墙人工另议)。三、工期经双方协商,本工程开竣工日期如下:1、开工日期:_年_月_日;2、竣工日期:_年_月_日;四、质量和平安要求乙方施工过程中必需听从工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格和质量要求,并制订切实有效的平安施工措施,做到平安生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和平安问题,甲方概不负责,并有权向乙方责成订正。五、合同价款及付款方式1、本合同所承包的围墙,人工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 围墙 施工 合同 承包合同 范本
限制150内