2023年爆破施工合同(采石场爆破工程合同).docx
《2023年爆破施工合同(采石场爆破工程合同).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年爆破施工合同(采石场爆破工程合同).docx(42页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年爆破施工合同(采石场爆破工程合同)爆破施工合同1甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程范围及内容: 。4. 工程量:二、工程内容及工期1. 工程内容: 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内) 。2. 工期:自公安部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。三、工程造价及付款方法1. 工程造价:预算价 元,工程单价爆破单价为 元/
2、 m3。 实际核算方式:总造价按实际发生的总爆破工程量单价计算。如总方量不33足 m,爆破单价为 元/ m。工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。2. 付款方式:本合同签字生效后,乙方进场后 天,甲方付乙方 % 工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,甲方支付乙方 工程进度款;验收合格后 内支付工程款所有余款;质保金 元 天内付清。四、工程量核算与确认:1. 爆破施工前,甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认;2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上,爆破范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经
3、双方签字确认,单价不变;3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。五、质量、安全及验收:(一)、工程质量:1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作;2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;4. 乙
4、方爆破块石大小满足机械清运要求,石块直径不大于300mm。(二)、安全管理及责任:1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。4. 本工程质量等级:5. 现场代表:甲方 、乙方 、监理方 。(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理:1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙
5、方在开工作业前,必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,以及安全技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!六、双方责任(一)、甲方责任:1.按合同规定及时支付各种款项;2.乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责;3.以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;(
6、二)、乙方责任:1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;2.结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案;3.负责办理爆破方案审批手续;4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;5.做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。6.采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,包括工期延误的损失。7.如延误工期,每超过工期一天,每天支付违约金 元。8.每次放炮后,渣石必须及时清运,以免影响后续爆破施工;如安
7、排不当造成影响后续爆破施工,由此而造成工期延误,由乙方负责;9. 乙方施工人员食宿自理。七、附件:1本协议经双方签章后生效。2本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。3因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。甲方(盖章):乙方(盖章) :法定代表人: 法定代表人:授权代表(签字):年月日授权代表(签字): 年月 日爆破施工合同2发包方:(以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方
8、共同遵守。一、工程名称:面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程二、工程地点:面粉厂三、工程承包范围和内容:按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。四、工程量:按实际方量。五、结算方式:按实际方量,以单方人民币1120000元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期:30天七、施工要求:确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。八、双方责任:(一)甲方责任1、协助乙方办理有关爆破报批手
9、续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;3、负责提供施工有关的图纸;4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;6、负责提供乙方施工用电。(二)乙方责任1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行爆破安全规程GB672220xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批
10、手续,负责公安、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的
11、处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。甲方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日乙方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日爆破施工合同3甲方:乙方:甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据中华人民共和国合同法和建设安装工程承包合同条列等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。一、工程名称:河北XX公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点:河北XX公司院内。三、工程范围:钻孔(钻孔直径80)。四、承包方式:
12、甲方仅提供施工用水、电。五、工程价款:钻孔:包干价32元。工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。七、付款方式:本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。八、双方责任:1、甲方提供施工用水、电;2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;5、乙方必须按照国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成
13、的一切经济损失均由乙方承担;8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日爆破施工合同4甲方:四川成蜀电力建设工程公司乙方:中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司甲方将东柳、清溪中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工,经双方协商达成如下协议:一、工程名称:东柳、清溪中山煤业35kV线路工程二、工作地点:大竹县东柳、清溪中山煤业
14、35kV线路工程三、付款方式:包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算,甲方安乙方工作量的 70 预支作为购买炸药及xx,余款在施工完工后三天内付清。四、甲乙双方责任:(一)、甲方责任1、甲方负责清理爆破作业面原有松石,浮土,以方便乙方钻眼作业;2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。(包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责)3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后,乙方好便于进行下一步放爆施工。4、督促乙方严格按照爆破安全规程(GB6722-20xx)的规定进行爆破作业。5、计算方式:按实际放炮量计算。土量不计算。6、乙方进场后,甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。(二)、乙
15、方责任:1、乙方应具有规定的爆破施工有关资质,向甲方提供爆破作业单位许可证、爆破作业人员许可证、爆破作业人员上岗证等资料复印件各一份。2、乙方负责到政府各有关部门办理有关爆破施工手续。3、负责整个爆破过程的安全工作,对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的,由乙方承担全部责任。4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒,现场安全管理工作。5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。6、乙方在进行民用爆物品运输,储存、配送爆破作业时,应严格按照民用爆炸物品安全管理条例(国务院466号令)等相关规定的要求和程序进行,严格按照爆破安全规程组织施工。五、违约责任:1、乙方在施工中加强安全管理工
16、作,对爆破施工的安全承担全部责任。六、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式二份,双方各一份。甲方:(签字、盖章) 乙方(签字、盖章) 日期: 日期:爆破施工合同5甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品安全管理条例、爆破GB6722-20xx规程和爆破工程消耗量定额GYD10220xx等相关法律、法规之规定,甲乙双方就爆破工程等相关事宜达成如下协议,以资共同遵守。一、工程名称:二、工程地点:三、作业工期:共计 天,即从 年 月 日起,至 年 月 日止(雨天顺延)。四、工程数量:工程需爆破页岩 立方米,坚石 立方米,共计爆破 立方米(大写:
17、)。在具体施工过程中若发生页岩、坚石等工程量变化,则以实际发生变化的工程量为准。五、爆破作业方式:1、 浅孔爆破2、 控制爆破1、 工程价款:爆破工程作业实行费用大包干,乙方按 元/立方米为甲方实施工程爆破作业,该爆破工程总价款按实际工程方量计算。2、 付款办法、期限:每月甲方向乙方按工程量的 %支付费用,余下款项在工程结束后在一个月内全部付清。3、 双方权利与义务:(一)、甲方权利与义务:1、甲方向乙方提供工程测绘图,以及申请办理民爆物品所需的相关合法手续。2、甲方在乙方进场之前提供爆破工作所需水电及工作面,并承担水电费。3、有权监督和纠正乙方爆破员的违规爆破作业或不安全操作行为。4、负责确
18、定爆破现场的基准点和爆破作业范围。5、确保在爆破作业前爆破工作所涉及的水管、天燃气管、网线、下水道、建筑物、构建物、树木和农作物等全部拆出。6、处理好土地矛盾,并负责处理因爆破震动而受到影响周边单位和住户关系,并承担其相关费用,保证爆破作业顺利进行。爆破施工合同6甲方:乙方:为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在平等自愿,互惠互利的基础上,根据合同法和爆破安全规程(GB6722-20)及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。一、工程名称和地址1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉2、工程地址:内蒙
19、古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂二、承包爆破施工工程的方式和范围1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、安全生产许可证及相关证照,同意乙方承包。2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。三、合同期限:承包为一年,从20_年4月10日至20_年4月9日止。四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算
20、。五、甲方的权利和义务l、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、安全生产许可证及相关证照。2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的.排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣
21、过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。六、乙方的权利和任务1、乙方必须具备合法有效的企业法人营业执照、爆破2、乙方人员严格按照爆破安全规程(GB6 722-20_)操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行危爆物品管理条例的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 爆破 施工 合同 采石场 工程
限制150内