《房屋漏水渗水维修协议书通用房屋漏水协议书(3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋漏水渗水维修协议书通用房屋漏水协议书(3篇).docx(12页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 房屋漏水渗水维修协议书通用房屋漏水协议书(3篇)最新居屋漏水渗水修理协议书通用一 乙方(供货方): 甲乙双方经友好协商,就 华远金外滩一期 工程 无负压供水设备 供货、保修等事项达成全都意见,在 长沙市天心阁大酒店6楼华远地产 订立本合同。 具体配置见附件1。 供货范围: 自稳流补偿器进水口的法兰挂螺栓到水泵出水总管两侧挂法兰带螺栓,包括稳流补偿器进水口前自来水管道上的蝶式闸阀、过滤器,出水管路上的蝶式闸阀、压力传感器,掌握柜及设备掌握有关的信号线、10米以内的电机动力线。 3.交货时间及地点 3.1 交货时间:收到预付款40个工作日发货。 3.2 交货地点: 长沙市天心区坡子街口中建八局华
2、远金外滩工程部 。 3.3乙方须在货物运至交货地点前不迟于10日,书面通知甲方做好收货预备。 3.4甲方有权依据工程总体进度要求乙方提前或推迟交货,乙方应按变更后的时间完成送货。 4.包装与标记 乙方应附随货供应出厂合格证及检测报告等相关必需文件,乙方保证上述资料的真实性、 有效性。包装物由乙方供用与回收。 5. 货物的检验、验收 5.1.货物运达交货地点后乙方通知甲方进展货品验收,合格后乙方与甲方或甲方指定的接收方办理移交手续。各方对货物的验收,仅为确认货物外观无质量问题,并不免除乙方按本合同商定对货物质量和发货数量等应担当的责任,对不符合商定的,应当在验收期满后十日内书面通知乙方,甲方逾期
3、未验收或怠于通知乙方的,视为验收合格。在组织验收之前,乙方负责安排专人保管,产生的保管费用已包括在货款内。因乙方保管不当造成的损坏、丧失等问题,由乙方负责解决并担当一切损失。 6.双方权利义务 6.1.甲方工作 在乙方履约并已满意合同商定付款条件的前提下,甲方根据本合同规定的时间和方式支付乙方到期应付的货款。 6.2.乙方工作 6.2.1. 乙方须供应符合合同商定和甲方要求的全新货物,且应符合国家标准,否则,视为乙方延期交货,如因此延误工期,乙方须担当赔偿责任。 6.2.2. 乙方负责货物的运输、装卸并担当因此产生的相关费用,同时乙方担当因包装或运输不利造成的一切损失。乙方负责卸货到甲方指定地
4、点。 7. 违约责任 7.1. 乙方延迟交货的违约责任:乙方逾期交付货物的,每逾期一天, 乙方向甲方偿付逾期交货局部货款总额1%的违约金。逾期交货超过十日,甲方有权解除本合同。 7.2. 乙方货物质量的违约责任:乙方所提交的货物不符合合同质量要求的,乙方应在甲方要求时间内负责更换,费用由乙方负责,如乙方未在甲方规定的期限内完成更换,或更换货物仍未到达甲方要求的, 甲方有权要求乙方自违约情形消失之日起按按7.1条商定担当延迟交货违约责任,同时甲方有权退货并解除本合同。 7.3. 甲方逾期付款的违约责任:在乙方完全履行本合同之前提下,甲方逾期支付到期应付货款的,每逾期一天,甲方向乙方偿付到期应付货
5、款总额1的违约金。 7.4 本合同所发生的违约金及费用,甲方均有权从乙方未付货款中直接扣除。 7.5. 甲方依本合同商定解除合同时,合同自甲方发出解除通知之日起解除,届时乙方应担当本合同总货款20%的违约金,并担当因此而给甲方造成的损失;合同解除后,乙方应在甲方通知的期限内退还甲方已付货款及应付的其他费用,否则每逾期一日,乙方应按应返还款项的1%向甲方偿付逾期违约金。 7.6因甲方缘由,未按合同商定按时付款,乙方有权不供货,停顿一切效劳或停顿设备的运行,所造成的一切损失由甲方负全部责任。因甲方缘由造成不能交货、安装、运行、验收或交付使用,自商定交货之日起30日内照常付清设备款。因乙方产品属高新
6、技术专利产品,此合同所签产品,甲方购置后只能自己使用,不得转让他人,不得拆卸,不得盗窃技术,不得自己或帮忙他人讨论、组织生产同类产品,否则甲方除担当给乙方造成的损失外并担当此合同金额的20%的违约金给乙方。如属发货、租车、配货和托运,以乙方货物到达甲方指定地点日期确认为交货日期。合同生效后因乙方马上组织生产,甲方不得无故解除合同,否则按此合同额的20%计算违约金给乙方,如消失产品质量问题等乙方缘由除外。 8. 保修 8.1.由乙方对本合同项下的产品担当质量保修责任。 8.2.甲方的全部权利和责任可由甲方自身履行,也可由甲方认可的本工程的物业治理公司或其他第三人代为履行。 8.3.如因乙方责任造
7、成甲方、房屋业主(使用人)无法正常使用、延期入住等,乙方应担当因此而造成的甲方、业主方的一切损失。 8.4.质量保修期:双方依据有关规定和双方商定,保修期限自甲方工程整体工程完成且物业公司正式接收,并开头办理集中入住手续之日起 13个月。 8.5 乙方需要在甲方要求时间内完成保修义务,否则甲方可托付其他单位进展修理,乙方需双倍担当第三方修理费用。此费用甲方有权从未支付款项中扣除,乙方不因第三方修理免除其保修及赔偿责任。 8.6 乙方在保修期内应供应必要的备品备件。 9.争议及仲裁 因本合同发生争议的,任何一方有权向工程所在地人民法院提起诉讼。 甲方:乙方:年月日: 最新居屋漏水渗水修理协议书通
8、用二 原告_,男,_年_月_日诞生,汉族,住宅地_。 被告_,男,_年_月_日诞生,汉族,住宅地_。 风险提示:诉讼恳求必需详细明确,该写的肯定要写,由于其事关法院审查的范围。 但千万不行不加思索地乱要求,假如无相应的证据来支持你的主见,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的。 另外,诉讼恳求应提出详细的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。 虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼恳求时多多益善,比拟切合实际的恳求数额,不仅可以减收诉讼本钱,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,削减讼累。 诉讼恳求 一、判令被告排解对原告房屋卫生间漏水的妨害; 二、判令被
9、告向原告赔偿损失_元; 三、判令被告担当本案的诉讼费及合理费用。 风险提示:诉状是个利剑,挑起战斗。 假如没有写好,那么势必倒过来伤到自己。 因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼恳求的合法性供应充分的依据。 摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的缘由、经过和现状,特殊是双方争议的焦点,实事求是地写清晰。 讲道理,是要进展分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 事实与理由原告为_市_区_花园_栋_单元_层_室的业主,被告是其正楼上的邻居。 _年_月份,原揭发现其房屋卫生间的塑胶板上消失了漏水状况造成原告及其家人如厕不便且墙上开头渗水,随即原告便告
10、知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发觉原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的缘由是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。 原告屡次找到被告交涉要求准时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调屡次但无果。 为此,原告特向贵院起诉,恳求依法爱护其合法权益。 此致_区人民法院具状人:_年_月_日风险提示:提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主见的各种证据等等。 留意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要照实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处; 列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着; 列举,
11、要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。 另外,证据和证据来源,虽然法律规定必需提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保存自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 !原告_,男,_年_月_日诞生,汉族,住宅地_。 被告_,男,_年_月_日诞生,汉族,住宅地_。 风险提示:诉讼恳求必需详细明确,该写的肯定要写,由于其事关法院审查的范围。 但千万不行不加思索地乱要求,假如无相应的证据来支持你的主见,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的。 另外,诉讼恳求应提出详细的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。 虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼恳求时多多益善,
12、比拟切合实际的恳求数额,不仅可以减收诉讼本钱,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,削减讼累。 诉讼恳求 一、判令被告排解对原告房屋卫生间漏水的妨害; 二、判令被告向原告赔偿损失_元; 三、判令被告担当本案的诉讼费及合理费用。 风险提示:诉状是个利剑,挑起战斗。 假如没有写好,那么势必倒过来伤到自己。 因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼恳求的合法性供应充分的依据。 摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的缘由、经过和现状,特殊是双方争议的焦点,实事求是地写清晰。 讲道理,是要进展分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 事实与理由
13、原告为_市_区_花园_栋_单元_层_室的业主,被告是其正楼上的邻居。 _年_月份,原揭发现其房屋卫生间的塑胶板上消失了漏水状况造成原告及其家人如厕不便且墙上开头渗水,随即原告便告知小区物业公司上门查看,经过物业公司工作人员的检查发觉原告房屋卫生间的塑胶板上漏水的缘由是被告房屋卫生间里蹲便器问题造成的。 原告屡次找到被告交涉要求准时解决卫生间漏水的问题,但被告每次均予以其他理由搪塞,小区物业公司与社区也从中协调屡次但无果。 为此,原告特向贵院起诉,恳求依法爱护其合法权益。 此致_区人民法院具状人:_年_月_日风险提示:提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主见的各种
14、证据等等。 留意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要照实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处; 列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着; 列举,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。 另外,证据和证据来源,虽然法律规定必需提交,但提交时的说明应能简就简,尽可能在法律许可的范围内保存自己的杀手锏,在庭审辩论中占据主动。 最新居屋漏水渗水修理协议书通用三 甲方:(出租方) 身份证号码: 家庭住址: 联系方式: 乙方:(承租方) 身份证号码: 家庭住址: 联系方式: 甲、乙双方本着诚恳守信,互利合作的原则,依据中华人民共和国合同法相关规定,经双方协商,就门市租
15、赁达成以下共识: 第一条:甲方自愿将位于(隆兴小区7号楼18号门市房)出租给乙方经营使用。乙方不得将该门市作其他用途,更不能利用该门市进展违法犯罪等活动。 其次条:租赁期限: 年,即从 年 月 号起至 年 月 日止 第三条:租赁价格及付款方式:租金第一年( 年 月 号起至 年 月 日止)为人民币 元整(小写rmb 元整)。第一年租金( 年 月 日至 年 月 日)由乙方一次性将现金于 年 月 日前交给甲方,其次年( 年 月 日起至 年 月 日止)。若乙方不按商定缴纳租金,本合同作废,甲方有权收回门市。 第四条:合同期满前一个月内,如乙方要求连续承租该门市,经双方达成全都意见,重新签订合同,可以续
16、租。但租金需要重新协商。在同等条件下,乙方有优先续租权,若合同前一个月没有签订新的合同,则乙方应在合同期届满之日前将属于乙方自己的物品搬离该门市所属空间以外。 第五条:租赁期间的水费、电费、以及各种税费全部由乙方担当并缴纳。若因不缴或迟缴以上费用所产生的罚款和滞纳金等费用由乙方自行负责。 第六条:甲方交给乙方门锁及钥匙,卷帘门钥匙。 第七条:乙方需缴纳给甲方水电及主要设施押金人民币壹仟元整(小写rmb1000元整)。 第八条:乙方在经营过程中,应当妥当保管、爱惜及使用租赁物及租赁物中的附属设施,并不得擅自转变房屋构造,乙方担当租赁物及水、电、门、窗、墙体、卫生间等修理保养义务。 第九条:在合同
17、履行期间,乙方经甲方同意可以转租、转兑给第三人使用,并由甲方与第三人重新签订租赁合同,甲方和乙方签订的租赁合同失效。未经甲方许可,乙方擅自转租,甲方有权单方收回门市并解除合同,乙方需担当违约金人民币壹仟元整(小写rmb1000 元整)给甲方造成损失的,乙方须担当赔偿责任。 第十条:合同期间,因乙方自身缘由不想连续使用该门市,甲方不予退还剩余租金,并且乙方有义务将钥匙等手续当天返还给甲方。 第十一条:合同解除后,乙方应当将钥匙交还甲方,甲方不担当乙方门市装修及添加设 施的全部费用。室内装潢可移动的装饰材料乙方可以拿走,并在当天无条件搬走全部剩余货 品及货架、货柜。室内装修和固定设施不得撤除(如乙方装修的门窗,地砖,墙砖,卫浴) 等,如在商定时间不搬走或者不全部搬走,则视为放弃全部权,由甲方有权自行处理。 第十二条、乙方应当自觉遵守消防安全及国家其他相关法律法规,不得从事非法和犯罪活动,否则一切法律责任由乙方自行担当。因乙方不慎或使用不当引起的火灾、电、气灾难等非自然灾难所造成的损失由乙方负责。 第十三条:若有本合同未尽事宜发生,双方应本着公正、公正原则自愿协商解决,协商不成,通过经三方调解或诉讼途径加以解决。 第十四条:本合同一式两份,双方签字并按手印后生效,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。 第十五条:补充协议: 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日
限制150内