工程合同模板6篇_1.docx
《工程合同模板6篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程合同模板6篇_1.docx(16页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、工程合同模板6篇工程合同 篇1 甲方: 乙方: (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称: 地点: 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、 付款方式 六、总工期要求 个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一公正开工条件。 2.甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款,若甲方不按合同商定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应依据合
2、同商定工期内施工完毕,并符合验收要求。 2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误,由乙方担当责任:质量问题由乙方修理解决至合格,延误期每日罚款 元。 九、工程质量、平安及保修 1.乙方应依据图纸细心施工,工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。 3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决方法 未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向商定的仲裁委员会申请仲裁; 其次种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章
3、后生效。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 年 月 日 工程合同 篇2 发包人: 设计人: 发包人托付设计人担当 设计工作,工程地点为,20xx年已与设计人签定勘设20xx16合同,由于当时初步设计概算尚未批复,设计经费未定。 依据 省水利厅( 字20xx304号)、财政厅( 财建20xx823号)文,经双方协商全都,签订本补充合同,共同执行。 第一条 本合同签订依据 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2 国家及地方有关部门建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 1.4 已签订的合同。 其次条设计依据 2.1 发包人给设计
4、人的托付书 2.2 发包人提交的基础资料 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能相互说明的。假如合同文件存在歧义或不全都,则依据如下优先次序来推断: 3.1 补充合同 3.2 已签订的合同书 3.3 发包人要求及托付书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(依据行业特点填写) 工程名称: 项目规模及特性: 设计内容: 阶段:初步设计、招标设计、施工图设计。 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件准时间 发包人已按原合同规定时间要求供应了相关资料。 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点准时间 设计人已按业主要求提交了初步设计( 份),现初步设计已批复
5、。招标设计和施工图设计依据业主要求的时间和份数已分批供应。 第七条 勘察设计费用 7.1 依据文,批复的勘测设计费为万元。 7.2 工程建设期间如遇概算调整,则勘测设计费也按实际批准的数额补差。 第八条 支付方式: 依据工程进展和已支付状况,本次合同签订后,日内结清初步设计阶段费用 万元、招标设计完成时支付招标设计阶段费用 万元,施工图阶段勘测设计费,待工程竣工验收后付清余款。 第九条 其他条款按双方签定的“ ”合同内容执行。 发包人名称: 设计人名称: 工程合同 篇3 托付方:_ 地址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_ 承包方:_ 地址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_
6、经双方协商,由托付方托付承包方担当_ 工程的可行性争论,特订立本合同。 第一条 托付方在合同签订之日起_ 天以内,向承包方供应全部与争论工程有关的数据和资料,并对资料的精确性负责。 1供应数据、资料的内容如下:_ 。 2在合同期内,托付方进行与本工程有关的争辩、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料,应准时供应给承包方,必要时可吸取承包方参加本工程可行性争论的人员参加。 其次条 承包方应在_ 年_ 月_ 日以前,向托付方提交本合同工程的可行性报告,并对此担当责任。可行性报告内容应包括: 1经济评价指标: (1)投资内部收益率:_。 (2)投资回收期:_。 2贷款偿还力气分析:_ 。 3外汇偿
7、还力气分析:_ 。 4盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价:_ 。 5结论:_ 。 承包方应向托付方提交可行性报告_ 份。 托付方如在合同期间对_ 工程提出重大变更,甚至原始资料、数据有重大变动,有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时,须经双方协商,对本合同进行修改,或增加任务变更附件,或另订合同。 第三条 费用支付条款 1本工程的可行性争论费为人民币_元整。于合同生效之日,托付方应向承包方付给上述金额的20%的定金。余下金额于合同期满时全部付清。 2托付方中止合同时,无权要求承包方退还定金。 3承包方不履行本合同规定的责任与义务时,应双倍偿还定金。 第四条 违约罚金 1承包方不按合同规定的日
8、期提交可行性争论报告时,每拖期一天,应扣除其所应得费用的_%,作为违约罚金。 2承包方供应的可行性争论报告中消逝错误,且此等错误系承包方造成者,应扣除其所应得费用的10%30%,视错误性质严峻程度而定。 3因托付方责任造成的可行性争论重大修改,或返工重作,应另行增加费用,其数额由双方商定。 4托付方超过合同规定日期付费时,应偿付给承包方以逾期违约罚金,以每逾期一天按合同规定费用的_%计算。 第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜,由双方共同协商,作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。 第六条 本合同正本一式二份,双方各执一份。合同副本一式_份,送_各一份备案。 托
9、付方:(盖章)_ 负责人:_ _年_月_日承包方:(盖章)_ 负责人:_ _年_月_日 工程合同 篇4 甲方:晋城市XXXX有限公司(以下简称甲方) 乙方:南氏面食(以下简称乙方) 为保证晋城市放心早餐工程的顺当运行,让宽阔市民真正吃上卫生、养分、价廉的放心早餐。甲、乙双方就合作事宜,本着公正互利的原则,经双方友好协商,签订如下协议: 一、合作有效期限自20xx年月日至年&nbs月日止。 二、甲方同意乙方作为放心早餐工程的供应商,乙方自主经营,独立核算,自负盈亏。乙方必需向甲方一次性缴纳产品质量保证金伍仟元,并一次性缴纳品牌使用费伍仟元,有效期至年月日。自合同签定之日起执行。 三、乙方在甲方生
10、产厂房内从事食品生产加工,有关证件手续由甲方统一办理。乙方使用的包装物、周转箱必需卫生、无毒。乙方要保证所供应食品的质量,符合食品卫生法的要求,能随时接受大众传媒的检验,否则由此造成的影响由乙方担当。假如发生因食品本身质量引起的消费者投诉,由此造成的一切经济、法律、民事责任由乙方自负。 四、乙方应定期向甲方出示技术监督局的“质检报告”,市(区)卫生防疫站的“食品卫生检验报告单”。 五、乙方供应食品必需有包装,并且包装应依据甲方指定的产品包装类型、图案、标识,统一印刷“晋城富威华天放心早餐工程有限公司生产”或“晋城富威华天放心早餐工程指定产品”字样,乙方生产厂名、厂址、电话统一使用晋城富威华天放
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 合同 模板 _1
限制150内