柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程施工合同.docx
《柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程施工合同.docx(11页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程施工合同发包人(甲方):柳州市防洪排涝工程管理处 承包人(乙方):广西振衡建设工程有限公司 签订时间:对以上几种形式,应以造成灾害和影响22违约22. 1承包人违约22. 1. 1承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:(1)承包人违反第L8款或第4.3款的约定,私自将合同的全部或部分权利转让 给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定,未经发包人批准,私自将已按合同 约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备
2、,工程质量达不到标 准要求,又拒绝清除不合格工程;(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期 延误;(5)承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责 任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补;(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;(7)工程施工完毕,承包人未及时提交竣工结算资料办理结算手续;(8)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。22. 1. 2对承包人违约的处理(1)承包人发生第22.1.1 (6)目约定的违约情况时,发包人可通知承包人立即解 除合同,并按有关法律处理。(2)承包人发生第2
3、2. 1. 1 (7)目约定的违约情况时,发包人可向承包人发出整改 通知,自整改通知发出之日起30日,承包人仍未进行整改的,发包人可上报柳州市财政 局、柳州市水利局等相关部门,将承包人列入履约失信名单,同时承包人应按合同总价款 的3%。/天向发包人支付违约金,自整改通知发出之日起第31日计算。(3)承包人发生除第22. 1. 1 (6)、(7)目约定以外的其他违约情况时,发包人 可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费 用增加和(或)工期延误。(4)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为,具备复工条件的,可由发 包人或监理人签发复工通知复工。24争议
4、的解决24.1争议的解决方式24. 1. 1双方在履行该协议过程中发生争议,应协商解决,如协商不成,向柳州市柳 北区人民法院提起诉讼。24.1. 2双方以诉讼方式解决争议的,违约方或侵权方应当承担守约方或被侵权方为 诉讼而支出的所有费用,包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费及诉讼财产保全 担保保险费等。25其他条款25.1 由于征地拆迁原因引起延期开工或工期顺延,承包人可提出顺延工期索赔,但 发包人不补偿相关费用。25. 2工程完工验收后,承包人须在3个月内向发包人提交竣工结算资料。第一部分合同协议书发包人名称:柳州市防洪排涝工程管理处承包人名称:广西振衡建设工程有限公司根据中华人民共和
5、国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和 国招标投标法,为明确发包人和承包人双方权利义务,共同达成如下协议。一、工程概况1 .工程名称:柳州市防洪工程柳州饭店堤上段永久封堵工程2 .工程地点:柳州市城中区3 .工程内容:采用C25悬臂式钢筋用防洪墙封堵及工程量清单、图纸示意的其他工作 内容二、工程签约合同价:人民币壹佰玖拾伍万贰仟捌佰肆拾叁元伍角柒分(小写 : .75元),本工程预算控制价为: .00元。工程签约合同价为包括了建安劳保费、安全文明施工费、暂列金额、暂估价、设备费 等合同总金额。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后,才能成为承包人的应得金 额,纳入合同结算价款中,暂列金
6、额扣除实际发生额后的余额仍属于发包人所有。三、工程质量必须符合国家或专业的质量检验评定标准。承包人必须按现行的国家施 工验收规范和质量评定标准施工。四、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。五、本工程计划工期为120日历天。六、发包人承诺按合同约定的条件、时间、方式向承包人支付合同价款。七、承包人项目经理:王佐注册证号:挂八、合同组成文件(一)本协议书与下列文件一起构成合同文件:1、中标通知书;(如有)2、审定的预算控制价;3、专用合同条款;4、通用合同条款;5、技术标准和要求;6、设计方案及设计施工图纸;7、工程变更、签证资料、施工方案;8、其他合同文件(二)上述文件互相补充和
7、解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者 为准。九、解决争议1 .双方在履行该协议过程中发生争议,应协商解决,如协商不成,向柳州市柳北区人 民法院提起诉讼。2 .双方以诉讼方式解决争议的,违约方或侵权方应当承担守约方或被侵权方为诉讼而 支出的所有费用,包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费及诉讼财产保全担保保 险费等。十、本协议书一式12份,具有同等法律效力,甲方执上份,乙方执立份。十一、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。十二、本合同双方法定代表人签名或盖章,并加盖单位法人公章或合同专用章后生 效。发包人:柳州市防洪排涝工程管理处承包人:广西振衡建设工
8、程有限公司(盖章)(盖章)法定代表人法定代表人或委托代理人:或委托代理人:经办人:经办人:联系电话:联系电话:地址:地址:北侧(水东苗族风情街9T3号门面1楼)邮政编码:545001邮政编码:545300开户行:中国建设银行柳州分行营业部开户行:中国建设银行股份有限公司融水支行开户账号:开户账号:信用代码:988518P 日期: 年 月 日日期: 年 月 日第二部分 通用合同条款本通用条款全文应用柳州市政府采购办颁布的柳州市第一期零星工程项目施工合同 格式(2014年)的通用合同条款(本通用合同条款略)。第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1. 1. 2合同当事人和人员发包人:柳
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 柳州市 防洪工程 柳州 饭店 上段 永久 封堵 工程施工 合同
限制150内